г. _________
«__»______ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в дальнейшем «Поставщик» ,в лице ________, действующего на основании _____, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем «Покупатель» ,в лице _______, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, в дальнейшем Договор,о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Покупатель направляет Заказ Поставщику с указанием на количество и ассортимент подлежащего поставке Товара, а также способ и сроки поставки, любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, в том числе посредством факсимильной или электронной связи. При поступлении Поставщику от Покупателя очередного заказа, Поставщик обязан не позднее двух рабочих дней подтвердить заказ Покупателя и указать действующую цену Товара, либо отказаться от исполнения Заказа.
Фактом согласования условий поставки Товара является счет, выставляемый Поставщиком в строгом соответствии с Заказом Покупателя.
1.3. Согласованные Сторонами ассортимент, количество и цена каждой партии Товара, а также срок поставки фиксируются в товарных накладных по форме ТОРГ-12, далее по тексту товарная накладная, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Поставщик гарантирует, что отгружаемый по настоящему Договору Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, правомерным способом ввезен на территорию РФ, за него уплачены необходимые таможенные платежи и налоги/пошлины.
Если Товар, поставленный по настоящему договору, будет признан органами государства (в том числе суда) спорным, полученным незаконно или с нарушением закона по основаниям, возникшим до передачи Товара Покупателю и будет изъят (конфискован) у Покупателя или арестован, Поставщик обязан возместить Покупателю реальный ущерб, связанный с покупкой такого рода товара. Возмещение реального ущерба производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику (заказным письмом с уведомлением о вручении) копии вступившего в силу решения (постановления) соответствующего органа государства, подтверждающего факт изъятия или ареста Товара.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ И ВОЗВРАТА ТОВАРА
2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется отдельными партиями. За одну партию принимается количество товара, поставленное по одному Заказу Покупателя. На каждую партию товара Поставщик оформляет отгрузочные документы в соответствии с действующим законодательством (счет-фактура, товарная накладная и т.д.).
2.2. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 3 (трёх) календарных дней с момента согласования Заказа, в объеме, указанном в Заказе, если Стороны не согласовали иные сроки.
2.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Покупателя, указанный в Заказе.
2.4. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю в момент подписания Покупателем (его представителем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 на данную партию Товара.
2.5. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем (его представителем) товаросопроводительных документов (товарных и товарно-транспортных накладных) на данную партию Товара.
2.6. Упаковка поставляемых Товаров должна обеспечить сохранность их в пути до конца места назначения (места приемки Товара Покупателем). Упаковка товара должна соответствовать действующим техническим требованиям и положениям законодательства РФ.
2.7. Приемка Товара по количеству и ассортименту, а также проверка целостности упаковки Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:
2.7.1. При получении Товара от Поставщика (или перевозчика) Покупатель осуществляет проверку количества общих грузовых мест и целостность грузовой упаковки Товара без вскрытия такой упаковки и без пересчета индивидуальных (потребительских) упаковок Товара. По окончании такой проверки Покупатель подписывает транспортную накладную. В случае обнаружения повреждения грузовых мест, поставки грузовых мест с видимыми нарушениями упаковки (включая, но не ограничиваясь наличие вмятин, порезов, следов влаги, признаков вскрытия грузового места) Покупатель вправе отказаться от приемки таких грузовых мест Товара и отправить такой Товар Поставщику тем же транспортным средством, которым такой Товар был доставлен.
2.7.2. Поставщик согласен с тем, что пересчет индивидуальных (потребительских) упаковок Товара внутри грузового места, проверка целостности и внешнего вида индивидуальных (потребительских) упаковок (без их вскрытия) производится Покупателем в одностороннем порядке без вызова и участия представителя Поставщика (и перевозчика) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения партии Товара и подписания транспортной накладной. По окончании такой проверки Покупатель подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12. Поставщик согласен с тем, что если в ходе проверки, осуществляемой Покупателем в соответствии с настоящим пунктом Договора, будут обнаружены расхождения по наименованию, количеству, ассортименту (недостача, излишек, пересортица) либо обнаружены повреждения индивидуальных (потребительских) упаковок Товара (вмятины, порезы, следы влаги и т.д.), Покупатель в одностороннем порядке без вызова и участия представителя Поставщика (и перевозчика) составляет Акт об обнаруженных расхождениях (по форме ТОРГ-2) , делает в товарной накладной отметку о составлении Акта об обнаруженных расхождениях (по форме ТОРГ-2), извещает Поставщика по адресу электронной почты _________________ о подписании товарной накладной ТОРГ-12 или о подписании товарной накладной ТОРГ-12 и Акта об обнаруженных расхождениях по форме ТОРГ-2. Поставщик обязан своими силами и за свой счет забрать подписанную Покупателем товарную накладную ТОРГ-12 или подписанные товарную накладную ТОРГ-12 и Акт об обнаруженных расхождениях по форме ТОРГ-2. Поставщик признает полную юридическую силу таких односторонних Актов об обнаруженных расхождениях по форме ТОРГ-2 и зафиксированные в них расхождения, указанные Акты об обнаруженных расхождениях по форме ТОРГ-2 являются основанием для возврата Товара Поставщику, для проведения соответствующих взаиморасчетов между сторонами.
2.8. Проверка наличия и целостности Товара внутри индивидуальной (потребительской) упаковке, комплектности Товара, а также соблюдение условий о комплекте осуществляется потребителем, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты поставки Товара Поставщиком Покупателю. Поставщик согласен с тем, что такая проверка осуществляется без вызова и участия представителя Поставщика.
2.9. Покупатель обязан известить Поставщика по электронной почте по адресу____________________:
О нарушении условий договора о количестве, ассортименте, об обнаруженных повреждениях грузовых мест Товара, индивидуальной тары (упаковки) Товара - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких нарушений,
О повреждении Товара внутри индивидуальной (потребительской) упаковки, а также о нарушении условий о комплектности/комплекте - в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента обнаружения таких нарушений;
Извещение Покупателем Поставщика в установленные настоящим пунктом порядке и сроки является надлежащим исполнением Покупателем обязанности по извещению Поставщика о нарушении условий договора о количестве, об ассортименте, о комплектности, таре и (или) об упаковке Товара.
2.10. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено в соответствующем Заказе, Покупатель вправе по своему выбору:
Потребовать передать недостающее количество Товара (при этом допоставка Товара осуществляется только в случае предъявления Покупателем такого требования);
Отказаться полностью или частично от переданного Товара и от его оплаты;
Принять переданный Товар и отказаться от допоставки недостающего Товара.
2.11. В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в соответствующем Заказе, Покупатель вправе:
Принять весь Товар. Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, указанной в соответствующем Заказе;
Отказаться от части Товара, превышающую согласованное в Заказе количество.
2.12. В случае передачи некомплектного Товара или Товаров несоответствующего ассортимента Покупатель вправе по своему выбору потребовать:
Вернуть Поставщику некомплектный Товар;
Потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
Потребовать доукомплектования соответствующих единиц Товара.
2.13. Требования Покупателя о передаче недостающего Товара, замене Товара, доукомплектовании Товара, а также вывоз Поставщиком Товара, от которого Покупатель отказался в соответствии с условиями Договора, а также вывоз Товара, по которому были составлены Акты об обнаружении расхождений по форме ТОРГ-2 направления на электронный адрес поставщика извещения о составлении такого Акта об обнаружении расхождений по форме ТОРГ-2, должны быть исполнены Поставщиком в течение
10 (Десяти) рабочих дней с момента направления на электронный адрес Поставщика извещения о поставке Товара с нарушениями по пунктам 2.7.2 и/или п. 2.9. настоящего Договора. Передача недостающего Товара, замена Товара, доукомплектование Товара, возврат Товара Поставщику осуществляется силами и за счет Поставщика.
2.14. В случае отказа Покупателя от получения Товара (полностью или в части), а также в иных случаях, предусмотренных Договором и настоящим Приложением к нему, он вправе принять такой Товар на ответственное хранение, о чем извещает Поставщика по электронной почте_________________. Непринятый Покупателем Товар считается находящимся на ответственном хранении с даты получения Товара, указанной в транспортной накладной, если иные сроки не установлены Договором.
За ответственное хранение Товара Поставщик уплачивает Покупателю вознаграждение в размере:
- 28 (двадцать восемь) рублей, включая НДС 18 % за каждый квадратный метр занятый Товаром принятым на ответственное хранение, за каждый календарный день хранения. Площадь, занятая Товаром, принятым на ответственное хранение Покупателем, определяется на основании Акта составляемого Покупателем в одностороннем порядке. Оплата ответственного хранения начинается с 10 (десятого) календарного дня принятия Товара на ответственное хранение.
Начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня начала ответственного хранения Товара Покупатель вправе направить Товар на фактический адрес Поставщика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, с отнесением на Поставщика расходов на возврат Товара или осуществить реализацию Товара, принятого на ответственное хранение, по своему усмотрению и на своих условиях. В случае отправки Товара на фактический адрес Поставщика, поставщик обязан оплатить расходы Покупателя по возврату Товара на основании счета Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае реализации Товара, принятого на ответственное хранение Покупателем, Покупатель выплачивает вырученные денежные средства, полученные от реализации такого Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента реализации такого Товара, за вычетом своих расходов, связанных с реализацией такого Товара.
2.15. Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим Договором Покупатель вправе отказаться от всего или части поставленного Товара, Покупатель вправе отправить Товар или его соответствующую часть в адрес Поставщика тем же транспортным средством, которым он прибыл. При этом расходы по обратной доставке и урегулирование всех отношений с транспортной компанией и/или экспедитором возлагаются на Поставщика.
2.16. Во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также Логистическими требованиями Покупателя, в случае обнаружения расхождений по количеству и ассортименту, а также обнаружения иных несоответствий в счетах-фактурах, товарных (товарно-транспортных накладных), в том числе в случае несоответствия цен, указанных в накладных и в соответствующих Заказах, Поставщик обязуется передать Покупателю исправленные комплекты соответствующих товаросопроводительных документов (соответствующих фактически принятому Товару) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Покупателем извещения Поставщику по адресу электронной почты ________________________ о необходимости такой замены.
В случае не предоставления исправленных документов в указанный срок, срок оплаты такого Товара исчисляется с даты предоставления комплекта исправленных документов. Дата получения комплекта исправленных документов, определяется по дате подписания акта приема-передачи указанных документов, составляемого и подписываемого Сторонами в произвольной форме.
2.17. В случае отсутствия необходимых сопроводительных документов на Товар Покупатель вправе отказаться от принятия такого Товара как полностью, так и частично. В случае приемки Покупателем Товара, без сопроводительных документов, Поставщик обязан передать Покупателю комплект сопроводительных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю. Товар, принятый Покупателем без сопроводительных документов находиться на ответственном хранении у Покупателя до даты получения полного комплекта сопроводительных документов.
2.18. Покупатель имеет право осуществлять возврат Поставщику нереализованного товара в течение __ (_______________) дней с момента его поставки. Письменное требование Покупателя об обратном выкупе должно содержать сведения о наименовании, количестве, цене и общей стоимости товара, а также дату готовности товара к отгрузке. Цена обратно выкупаемого Поставщиком Товара, определяется на основании цены, по которой Покупатель купил данный Товар у Поставщика. Наименование, ассортимент количество и цена товара, подлежащего передаче от Покупателя к Поставщику, указываются в товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 и счетах - фактурах на каждую партию товара. Качество товара должно соответствовать обычным требованиям, предъявляемым к товару соответствующего наименования и ассортимента, и не должно быть хуже качества, первоначально приобретенного Покупателем товара. Товар должен быть в ненарушенной заводской упаковке (при ее наличии), и в пригодном виде для его дальнейшей реализации третьим лицам. Уведомление Покупателя является акцептом постоянно действующей оферты Поставщика по обратному выкупу Товара (в пределах, установленных настоящим договором). Финансовые и иные обязательства необходимые для надлежащего исполнения данного пункта настоящего договора относятся на Поставщика.
- 3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Информация о цене Товара устанавливается действующим прейскурантом (справочником) цен Поставщика и предоставляется Покупателю по его запросу посредством факсимильной связи, электронной почты, телефонной связи или иным согласованным сторонами способом.
3.2. Окончательная цена на Товар формируется в счете, выставляемом Покупателю на поставку каждой партии Товара, путем указания цены прейскуранта с учетом системы скидок, действующих у Поставщика и/или определяемых условиями настоящего Договора, приложениями и дополнительными соглашениями к нему. Указанная цена включает в себя налог на добавленную стоимость.
3.3. Оплата товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение __ (____________________) календарных дней, считая с даты поставки товара Поставщиком. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. В случае не реализации Покупателем товара в течение ________ (________________) календарных дней с момента его поставки, Покупатель имеет право направить Поставщику письменное требование о необходимости увеличение отсрочки платежа на срок, указанный в данном требовании. Поставщик соглашается, что указанные изменения/условия об увеличении отсрочки платежа вступают в силу и становятся неотъемлемым условием настоящего договора по истечении ________ (________________________) календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования. Письменное требование направляется Покупателем Поставщику заказным письмом с описью вложения по адресу, указанному в разделе № 11 («АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН»), при этом обязательства Покупателя по отправке в адрес Поставщика соответствующего требования считаются исполненными с даты отправки данного почтового отправления Поставщику. Стороны признают, что для согласования данных изменений посредством заключения/подписания соответствующего дополнительного соглашения не требуется.
3.4. Товар, поставляемый по настоящему Договору, не признается находящимся в залоге Поставщика до момента его полной оплаты.
3.5. Стороны производят ежеквартальную сверку взаиморасчетов путем подписания акта сверки взаиморасчетов в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставляемые Поставщиком Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны соответствовать обязательным требованиям (ГОСТ, СНиП, технические регламенты и т.д.), применяемым в Российской Федерации в отношении таких Товаров, техническим характеристикам и параметрам, установленным изготовителем в соответствующей документации на товар, а также обычно предъявляемым к таким Товарам требованиям.
4.2. В случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, в том числе в процессе предпродажной подготовки (подготовки Товара для реализации потребителю) либо после реализации Товара потребителю, Покупатель извещает об этом Поставщика по электронной почте по адресам:______________ и вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. соразмерного уменьшения цены Товара;
4.2.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
4.2.3. безвозмездного устранения недостатков Товара;
4.2.4. замены на качественные Товары того же или другого ассортимента;
4.2.5. вместо предъявления требований, указанных в п. 4.2.1 - 4.2.4, Покупатель вправе вернуть Товар, в котором обнаружены недостатки, Поставщику и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
4.3. Требования, указанные в п. 4.2.1-4.2.2, 4.2.4., 4.2.5 Договора, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения извещения от Покупателя.
Требование, указанное в п. 4.2.3 Договора, подлежит удовлетворению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения извещения от Покупателя. При этом Покупатель передает Товар для безвозмездного устранения недостатков непосредственно Поставщику или авторизованному изготовителем и/или Поставщиком сервисному центру (далее - АСЦ).
4.4. Поставщик или АСЦ, уполномоченный Поставщиком, обязан принять и вывезти некачественный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента извещения Поставщика Покупателем, с места нахождения такого Товара, указанного в соответствующем извещении, своими силами и за свой счет. С момента получения извещения Поставщиком, такой Товар считается находящимся на ответственном хранении у Покупателя.
4.5. Требования, связанные с недостатками Товара, предъявляются Поставщику, если эти недостатки обнаружены в течение Гарантийного срока или иного срока, определенного законодательством РФ, в том числе законодательством о защите прав потребителей.
4.6. Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между Покупателем и Поставщиком спора по поводу недостатков Товара или причин их возникновения любой из сторон может быть назначена экспертиза.
Под экспертизой понимается получение экспертного заключения в любой независимой экспертной организации. При этом в случае назначения экспертизы Поставщиком, экспертная организация, сроки проведения экспертизы и ее стоимость предварительно должны быть согласованы с Покупателем.
Расходы по экспертизе несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. Если результаты экспертизы окажутся в пользу оплатившей ее стороны, другая сторона возмещает расходы на экспертизу Стороне, в пользу которой результаты экспертизы, в том числе и в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон. Все платежи в соответствии с настоящим пунктом подлежат оплате соответствующей обязанной Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета другой Стороной.
4.7. Покупатель вправе самостоятельно предоставить Поставщику в качестве доказательств возникновения обязательств, связанных с обнаружением в Товаре недостатков, копию любого из следующих документов: вступившее в силу решение суда (в том числе мирового судьи, арбитражного суда, третейского суда, суда общей юрисдикции), содержащее выводы о наличии в Товаре недостатков; содержащие соответствующие выводы заключения независимых экспертных организаций, экспертных учреждений при органах юстиции, внутренних дел иных специализированных государственных экспертных учреждений, специализированных организаций при Торгово-промышленной палате Российской Федерации; заключения (акты) и иные документы, выданные авторизованным сервисным центром.
Поставщик, безусловно признает любой из указанных в настоящем пункте документов в качестве бесспорного, достаточного и надлежащего доказательства возникновения обязательств, связанных с обнаружением в Товаре недостатков, не требующих дополнительного подтверждения (в этом случае экспертиза, предусмотренная пунктом 4.6. Договора, не проводится, а случае ее проведения Поставщиком, стоимость такой экспертизы возмещению Покупателем не подлежит независимо от ее результатов).
При наличии у Покупателя любого из указанных документов Поставщик принимает решение об удовлетворении требований Покупателя, предусмотренных пунктами 4.2.1 - 4.2.5 Договора. В этом случае Товар подлежит возврату Поставщику только на основании его письменного требования после удовлетворения соответствующего требования Покупателя (за исключением требования об устранении недостатков Товара).
4.7.1 Поставщик обязуется оплатить Покупателю понесенные им расходы, связанные с компенсацией вреда причиненного жизни и здоровью или имуществу потребителя, причиненного недостатками Товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя копии решения суда вступившего в законную силу (в том числе мирового судьи, арбитражного суда, третейского суда, суда общей юрисдикции) устанавливающего сумму соответствующей компенсации, счета на оплату и документов, подтверждающих выплату Покупателем денежных средств в соответствии с таким решением суда.
4.8. Поставщик соглашается и признает, что документом, подтверждающим, что Товар, в котором обнаружен недостаток, был поставлен Покупателю Поставщиком, является копия товарной накладной Торг-12, содержащей наименование такого Товара. Иных документов и доказательств, содержащих дополнительную идентификацию Товара (в том числе: серийный номер соответствующей единицы Товара и др. подобные сведения) не требуется.
4.9. В том случае, если количество Товара определенного наименования (Артикула), в котором обнаружены недостатки, в том числе в течение Гарантийного срока, превысит 5 (пять) процентов от общего количества поставленного Товара данного наименования (Артикула), Покупатель вправе вернуть Поставщику весь поставленный Товар данного наименования (Артикула), а Поставщик обязуется своими силами и за свой счет забрать такой Товар со склада Покупателя, а также вернуть уплаченную за такой Товар денежную сумму в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования.
4.10. Стороны вправе в дополнительных соглашениях к договору поставки определить Товары, при обнаружении недостатков в которых Поставщик обязуется удовлетворить требования Покупателя, предусмотренные пунктами 4.2.1 - 4.2.5 Договора, без проведения проверки качества и экспертизы такого Товара. Предоставления документов, предусмотренных пунктами 2.13. и 4.7. Договора, в этом случае также не требуется.
4.11. Стороны соглашаются с тем, что программное обеспечение, микропрограммное обеспечение (прошивка), установленное в Товаре, является его неотъемлемой частью. Во избежание сомнений, Стороны особо оговорили, что недостатки в работе такого программного обеспечения (сбои, некорректная работа и т.д.) свидетельствуют о наличии в Товаре недостатков, что является основанием для предъявления Покупателем соответствующих требований к Поставщику, установленных условиями настоящего Договора касательно недостатков Товара или качества Товара.
4.12. Транспортировка возвращаемого Товара до Поставщика и расходы, связанные с обратной доставкой Товара, несет Поставщик.
4.13. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязуется передать Покупателю по каждому наименованию товара документацию об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью Поставщика с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.
По запросу Покупателя, Поставщик обязуется не позднее двух рабочих дней предоставить в распоряжение Покупателя, в частности, путем электронного сообщения на адрес: ___________________ , отсканированные копии документов, подтверждающих качество товара (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, отказных писем, иных подобных документов, установленных действующими требованиями).
5. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Поставщик несет ответственность перед Покупателем по гарантийным обязательствам в течение гарантийного срока, установленного на Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 1 год, а в случае если изготовителем Товара установлен гарантийный срок большей продолжительности, то Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар равный гарантийному сроку, установленному изготовителем Товара. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара потребителю.
5.2. Поставщик обязуется организовать и обеспечить высококачественную сервисную поддержку и гарантийное обслуживание поставляемых Товаров во всех городах присутствия Покупателя. Поставщик обязан самостоятельно проверять время от времени города присутствия Покупателя.
5.3. Поставщик заявляет и гарантирует, что гарантийное обслуживание Товара будет осуществляться в авторизованных сервисных центрах, указанных в открытых источниках.
5.4. Поставщик обязуется обеспечить послегарантийный ремонт Товара в течение срока службы, установленного на Товар, исчисляемого с момента продажи Товара потребителю, а при отсутствии такого срока, в течение 10 лет со дня передачи Товара потребителю. Гарантийный срок продлевается на время ремонта или замены Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. В случае частичного или полного неисполнения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При нарушении сроков оплаты поставленного Товара, установленного в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора, (или не оплате поставленного Товара), Покупатель по требованию Поставщика обязуется уплатить неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от обязанности исполнения основного обязательства. Требование уплаты неустойки является правом, но не обязанностью Поставщика.
6.3. За несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, указанных в пунктах настоящего Договора:
2.1., 2.13., 4.4., 4.9., Покупатель вправе начислить неустойку за каждый день просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств в размере 0,03 % от стоимости не поставленного Товара, стоимости Товара подлежащего замене, доукомплектованию, вывозу Поставщиком от Покупателя, стоимости Товара подлежащего возврату Поставщику, в зависимости от того, что применимо по каждому конкретному пункту,
4.3. Покупатель вправе начислить неустойку в размере 0,03 % от стоимости Товара, по которому направлено Покупателем извещение Поставщику в соответствии с условиями пункта 4.3., за каждый день просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств;
4.7.1. Покупатель вправе начислить неустойку в размере 0,03 % от размера выплаченных им денежных средств в счет компенсации вреда, за каждый день просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств.
Уплата неустойки производится исключительно на основании письменно заявленной претензии Покупателя и выставленного счета. Требование уплаты неустойки является правом, но не обязанностью Покупателя.
6.4. Уплата Стороной пени, неустойки не освобождают данную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после подписания договора. Термин "форс-мажорные обстоятельства" для целей договора означает чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения, ураган и иные стихийные бедствия, войны, военные действия и/или террористические акты, действия законодательных и/или исполнительных органов, вносящие изменения в правовую и/или экономическую обстановку, препятствующие исполнению обязательств, прямо или косвенно затрагивающие Стороны настоящего Договора.
7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, находящаяся под влиянием этих обстоятельств, немедленно, но не позднее 10 (Десять) календарных дней с даты, когда заинтересованной Стороне стало известно или должно было стать известно о наступлении вышеуказанных обстоятельств, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах и представляет другой стороне документ, выданный соответствующим компетентным органом, являющийся достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (Десять) календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, исполнение обязательств которой невозможно ввиду таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему договору.
7.4. Если форс-мажорное обстоятельство длится более 3-х месяцев, Стороны путем дополнительных переговоров решают дальнейшую юридическую судьбу настоящего договора.
8. Срок действия и изменение условий Договора.
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
31 декабря 2014 г., но в любом случае до исполнения сторонами всех обязательств, возникших из правоотношений по настоящему Договору.
8.2. В случае если ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть или изменить Договор за один месяц до его окончания, настоящий договор считается пролонгированным на очередной календарный год. Количество пролонгаций неограниченно.
8.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Претензионный порядок разрешения всех споров вытекающих из настоящего Договора является обязательным. При этом заинтересованная сторона передает другой Стороне письменную претензию. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной получившей претензию другой Стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента её получения.
9.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору и которые не удалось урегулировать путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны обязуются не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях адресов, телефонов, адресов электронной почты, банковских реквизитов.
10.3. Настоящий Договор, включая все его неотъемлемые части, иные документы, составленные в его исполнение, а также информация, ставшая известной другой Стороне в ходе исполнения Договора, является конфиденциальной информацией. Такая информация не может быть разглашена любым образом без письменного согласия другой Стороны ни во время действия Договора, ни после прекращения его действия. В противном случае виновная Сторона обязана возместить пострадавшей Стороне все причиненные этим убытки. Покупатель заявляет, что он является юридическим лицом, должным образом созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законами РФ.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в форме установленной условиями Договора, в случае отсутствия положений по форме тех или иных изменений или дополнений, то в письменной форме и вступают в силу с соответствии с условиями Договора, в случае отсутствия положений по моменту вступления в силу тех или иных изменений или дополнений, то такие изменения и дополнения вступают в силу с момента их подписания уполномоченными на это представителями Сторон, и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Фактический адрес:
Договор поставки товара – соглашение о поставке товара в указанный срок и место. Данную разновидность договоров обычно выделяют в отдельную группу среди других . Причина состоит в том, что в подобной ситуации становится необходим особого контроля во взаимоотношениях между двумя лицами (как правило индивидуальные предприниматели), между которыми осуществляется имущественный оборот.
В статье вы можете найти стандартный договор поставки товара. Шаблон этого вида документа вы можете скачать в нижней части статьи.
Согласно данному виду договора поставщик (одна сторона) должен передать контрагенту товар, который будет использоваться в хозяйственных и предпринимательских целях. Покупатель же обязан взять указанные в договоре товары ы выплатить за него деньги.
Кто может стать поставщиком товара?
Поставщиком товара может выступать любое юридическое лицо или ИП.
Кто может стать покупателем?
Покупателем могут стать как предприниматели, так и простые граждане.
Кроме основного договора, заключаемого между продавцом (поставщиком) и покупателем, еще возможно оформление дополнительных документов, регламентирующих какие-то специфические условия (спецификации, графики платежей).
Что входит в обычный (стандартный) договор поставки товара?
Чтобы договор был действителен юридически, он должен включать существенные условия.
Существенные условия для договора поставки товара подразумевают предмет соглашения и сроки его поставки.
Что является предметом договора поставки товара?
Под предметом договора подразумевается товар. Его передают, указывая его качественные и количественные характеристики. Необходимо очень подробно выписывать наименование товара и его ассортимент (по цвету, моделям и т.д.)
Вдобавок, в бланке договора прописываются государственные стандарты и технические условия , которым обязательно должен соответствовать данный конкретный товар.
Сроком поставки считается период времени, в который поставщик (продавец) обязуется доставлять товар. Когда предполагается поставка товара отдельными партиями, целесообразно указывать и сроки для каждой партии, чтобы в будущем избегать споров по этому поводу.
Вышеупомянутые условия – это обязательная часть договора, но не единственная. Еще одним важным моментом считается указание момента перехода права собственности на предмет договора , который, в итоге, выявит ответственного в случае рисков.
Также важно обсудить порядок поставки, лицо, ответственное за транспортные расходы и место отгрузки предмета договора .
Большинство людей, заключая подобный договор, очень мало уделяют внимания зоне ответственности сторон и санкциям, которые начнут действовать при нарушении условий договора. Необходимо подробно расписать штрафные санкции, которые начнут действовать в случае нарушения договора. У обеих сторон есть возможность вписать в договор пункт о необходимости полного возмещения убытков, неважно имеются ли какие-либо другие выплаты.
Договор поставки товара заключается в соответствии с ГК РФ. Условия соглашения и поиск контрагента участники сделки выполняют сами. Но в ситуации, когда невозможна договоренность по какому-нибудь поводу, то в сил вступает положение, согласно которому, лицо, которое инициировало заключение договор (оферент), обязан добиться урегулирования спора.
Действие договора может быть приостановлено, как с согласия обеих сторон, так и в одностороннем порядке. Второй случай возможен только в ситуации, когда одна из сторон, подписавших договор, серьезно нарушила условия, указанные в документе.
Договор поставки товара (образец первой страницы)
Случаи, в которых действия поставщика считаются серьезными нарушениями
- Были серьезно нарушены сроки поставки всего товара или какой-то отдельной партии.
- Была осуществлена поставка товара ненадлежащего качества (с недостатками, которые невозможно устранить) или товара, который не был внесен в бланк договора.
- Случаи, в которых действия покупателя признаются серьезными нарушениями:
- Получатель отказывается оплачивать товар или его отдельную партию.
- Получатель нарушил сроки оплаты.
- Многократная невыборка товара
Если возникает одна из описанных выше ситуаций, один из участников сделки обязан поставить в известность контрагента о том, что договор поставки товара прекращает свое действие. С этого момента договор не считается действительным, если в нем не указаны конкретные сроки. Если это обоюдный отказ, то расторжение договора можно выполнить в любое время.
Видео-урок. Договор поставки товара/строительных материалов/продуктов/оборудования: что необходимо знать?
Скачать договор поставки товара. Образец заполнения
 Скачивайте образцы форм для договоров поставки
: ;; ; . |
Договор поставки №
г. Красноярск
«__»____________ г.
ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.
2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.
2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.
2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.
2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.
3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.
3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.
3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).
3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.
3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.
4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.
4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).
4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.
5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.
5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.
6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.
6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.
6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.
6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.
7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.
8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.
8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.
8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.
8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.
8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.
8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.
8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001
Директор_____________И.И. Иванов
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Организация №2»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001
Директор_____________П.П. Петров
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.
1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.
1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.
1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.
2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.
2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).
2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.
2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.
2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.
2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.
4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.
5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).
5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.
5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.
5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.
5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.
6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.
6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.
6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.
7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.
7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.
7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.
7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.
7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:
8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.
8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
- односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.
11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.
11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
