ДОГОВОР №__________

1. Предмет Договора

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания ЮниАпекс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора _____________________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________ действующего на основании __________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, продукцию, оговоренную в развернутой номенклатуре (ассортименте), в дальнейшем «Товар».

1.2. Поставка Товара осуществляется на основании заказа Покупателя и по накладным Поставщика. Заказ должен содержать наименование, количество и ассортимент Товара, требуемого Покупателем к поставке, а также отгрузочную разнарядку с указанием места передачи Товара, Получателя и иных, необходимых сведений для организации доставки и вручения Товара.

1.3. Цена Товара и общая сумма поставки определяются на каждую поставку и

указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. В течение срока действия настоящего Договора Товар может поставляться отдельными партиями. Под отдельной партией Товара Стороны понимают наименование и количество Товара, поставляемого по одной товарной накладной. Спецификация на первую поставку Товара согласовывается Сторонами в день подписания настоящего Договора.

2. Порядок и условия поставки

2.1. Сроки поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.

2.2. Доставка осуществляется либо транспортом Поставщика, либо путем самовывоза транспортом Покупателя (Грузополучателя). Согласование способа доставки согласовывается Сторонами в Спецификации.

2.3. Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке за два рабочих дня до предполагаемой поставки Товара. В уведомлении Поставщик указывает Грузоотправителя.

2.4. Отгрузку в адрес Покупателя Поставщик начинает только после поступления на свой расчетный счет денежных средств от Покупателя, в полной сумме, указанной в счете на оплату.

По соглашению Сторон отгрузка может быть осуществлена до уплаты Покупателем полной стоимости Товара. Оговорка о таком соглашении Сторон должна содержаться в Спецификациях.

2.5. Поставщик после доставки Товара до места приемки, указанного Покупателем, обязан немедленно уведомить последнего о доставке.

2.6. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара на место получения, указанное Покупателем в Заказе (п.1.2.).

2.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара при условии его полной оплаты. Риск случайной гибели или порчи Товара лежит на Стороне, у которой фактически находится Товар.

2.8. Обязанность Поставщика передать (вручить) Товар считается исполненной с даты передачи Покупателю Товара и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной, а если Покупатель (Грузополучатель) не исполнил свое обязательство по приемки Товара в срок, указанный в п.6.2.2., то обязанность Поставщика считается исполненной с даты доставки Товара в место, указанное Покупателем либо с даты готовности Товара к отгрузке.

2.9. Продукция поставляется в сроки, указанные в Спецификациях. Поставщик принимает заказы на срочное изготовление и поставку Товара, если для этого имеются соответствующие производственные возможности, о чем уведомляет Покупателя.

3. Цена Товара и порядок финансовых расчетов

3.1. Цена Товара не включает в себя и иные расходы Поставщика по доставке Товара, которые Покупатель оплачивает дополнительно на основании счета Поставщика по ценам, согласованным Сторонами в Спецификации.

3.2. По соглашению Сторон возможны и иные способы оплаты поставляемого Товара.

4. Качество Товара

4.1. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, должно полностью соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия и паспортах, передаваемых Покупателю одновременно с Товаром.

5. Приема Товара

5.1. Приемка поставляемого Товара по количеству и качеству производится на основании данных, указанных в накладных и сертификатах качества в день поставки (отгрузки) Товара.

5.2. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением Сторон.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Покупатель вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика поставки Товара в количестве и ассортименте, оговоренном Сторонами в Спецификации, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Оплатить Товар и его доставку в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором и Спецификациями.

6.2.2. Принять переданный ему Товар или организовать его приемку Грузополучателем в день доставки, указанный в п.2.7. настоящего Договора.

6.2.3. Оплатить стоимость ответственного хранения Товара, в случае если Товар не был принят Покупателем (Грузополучателем) в день доставки Товара.

6.2.4. В день приема Товара убедиться в соответствии количества и качества Товара. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству и/или качеству составить акт, подписанный представителями Сторон.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать от Покупателя оплаты поставленного Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификаций.

6.3.2. По согласованию с Покупателем поставить Товар досрочно в случае наличия возможностей.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Передать Покупателю Товар свободным от прав и притязаний третьих лиц.

6.4.2. Передать Товар в количестве и ассортименте, предусмотренных в Спецификациях, в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4.3. Передать Товар в соответствующей таре.

6.4.4. Передать Покупателю вместе с Товаром всю необходимую и относящуюся к нему и его поставке документацию.

6.4.5. Передать Покупателю счет-фактуру не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки.

6.4.6. В разумные сроки устранить недостатки и несоответствия, указанные в акте, составленном Сторонами в соответствии с п. 6. 2. 4. настоящего Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, установленных настоящим Договором и Спецификациями (при отгрузке Товара до его полной оплаты) Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от оставшейся суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 30 % стоимости этого Товара.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, недопоставки Товара, указанных в настоящем Договоре и Спецификациях, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых) процента от стоимости не поставленного в срок, недопоставленного Товара.

7.3. Уплата санкций не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. За несвоевременное или недобросовестное исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____» ________________года.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны стараются урегулировать путем переговоров.

9.2. При не достижении соглашения в ходе переговоров Стороны разрешают спорные вопросы в претензионном порядке. При этом срок рассмотрения претензии, заявленной одной из Сторон, не должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней.

9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем проведения переговоров и предъявления претензий, Стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд г. Пермь.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны или военных действий или запретов компетентных государственных органов или органов местного самоуправления, возникших после заключения настоящего Договора, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору для Стороны, испытывающей воздействие таких обстоятельств, отодвигается на срок действия таких обстоятельств и ликвидации их последствий.

10.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены документом Торгово-промышленной палаты РФ.

10.4. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств будет продолжаться более 2 (Двух) календарных месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии письменного предупреждения об этом другой Стороны за 10 (Десять) календарных дней.

11. Прочие условия

11.1.Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития хозяйственных связей.

11.2.Уведомления Сторон может осуществляться телефонограммой, телеграммой, телексом, посредством факсимильной связи, письмом, направляемом либо курьером, либо почтовым отправлением. В случае направления уведомления любым из вышеперечисленных способов (кроме письма) оно должно быть подтверждено документом, совершенным в письменной форме за подписью уполномоченного лица.

11.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам поставок теряют юридическую силу.

11.4. Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

11.6. Спецификации к настоящему Договору подписываются полномочными представителями Сторон и должны содержать ссылки на номер и дату заключения настоящего Договора и являются неотъемлемой частью

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12. Реквизиты

Настоящий договор поставки заключен между сторонами - участниками, указанными ниже, подписан в (город, поселок и т. п.) «____»___________ 20__г. в (количество) экземпляров: по (сколько) для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

Именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, полномочия которых на заключение договора прилагаются к экземплярам его для сторон, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является поставка закупаемого Покупателем (заказчиком) у Поставщика товара или продукции (далее по тексту - товар), который Поставщиком должен быть передан, а Покупателем - принят и оплачен в сроки, порядке и на условиях, установленных сторонами в настоящем договоре.

1.2. Стороны договора считают необходимым зафиксировать, что их отношения по данному договору планируются ими как долгосрочные, направленные на установление и закрепление длительных хозяйственных (коммерческих) связей в интересах обеих сторон.

1.3. Количество и номенклатуру (ассортимент) товара, являющегося предметом договора, стороны его будут согласовывать не позднее чем за 10 дней до начала очередного календарного квартала, в котором предстоит поставка, равно как и адреса поставки (отгрузки) согласованных по количеству и ассортименту партий товара, подлежащего поставке в данном квартале по периодам его.

Количество и ассортимент товара, а также адреса отгрузки (только для случаев, если по одному договору имеется несколько адресатов - получателей, определяемых Покупателем!) согласованных сторонами партий ("подборок") товаров, подлежащих поставке в течение первого квартала срока действия настоящего договора (по периодам его, определяемым сторонами), приведены в приложении 3 к договору, которое является его неотъемлемой частью.

Последующие согласования сторон по данному вопросу (см.абзац 1 данного пункта договора) также будут фиксироваться ими в приложении 3 к договору, но с нумерацией (через дробь), определяющей кварталы (3/1, 3/2 и т.п.).

1.4. На момент передачи Покупателю (получателям) согласованных партий товара последний должен принадлежать Продавцу на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом иска третьих лиц.

1.5. Товар должен по качеству и комплектации (комплектности) соответствовать - (указываются государственные стандарты, технические условия и др. документы и удостоверения, технические паспорта, собственные требования, согласованные между сторонами договора) .

1.6. Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов, технических условий или требований сторон, должен быть упакован (затарен, расфасован) в соответствии с теми же требованиями.

1.7. Гарантийный срок пользования товаром составляет - (указать начало течения этого срока, устанавливаемого Продавцом, а также сроки и условия гарантии) .

1.8. Срок пригодности товара и использования его по прямому назначению со дня его изготовления (указывается в паспорте и т. п.) составляет - (указывается длительность периода) .

1.9. Каждая партия товара должна иметь свой сертификат качества.

1.10. (только для случаев транспортировки товара и наличия необходимости таких указаний) Особые условия перевозки товара ввиду его специфических качеств и свойств - (например, не переворачивать тарные места - см. маркировку на коробах, беречь от влаги - см. маркировку - "зонтик", при маневрах на ж.д. не толкать, скорость при маневрах не более 5 км/час и др.), необходимость соблюдения повышенных мер пожарной безопасности, сопровождения и охраны в пути следования.

2. Возникновение у Покупателя права собственности на товар и
защита этого права Поставщиком до перехода его к Покупателю

2.1. Вариант 1. В смысле настоящего договора стороны его определили, что право собственности на товар, являющийся предметом договора (п. 1 договора), переходит к Покупателю с момента оплаты товара и момента передачи его Поставщиком Покупателю по приемо-сдаточному акту (это, как правило, при выборке товара Покупателем, т.е. при самовывозе его).

2.1. Вариант 2. В смысле настоящего договора стороны его определили, что право собственности на товар, являющийся предметом договора (п.1 договора), переходит к Покупателю с момента оплаты товара и момента сдачи товара Поставщиком перевозчику для доставки его Покупателю.

К передаче товара приравнивается передача Покупателю товаро-транспортной накладной (коносамента или иного товарораспорядительного документа).

2.1. Вариант 3. В смысле настоящего договора стороны его определили, что право собственности на товар, являющийся предметом договора (п.1 договора), переходит к Покупателю с момента оплаты товара и момента сдачи товара Поставщиком в организацию связи для пересылки его Покупателю.

(Стороны договора вправе в условиях его не связывать момент возникновения (перехода) права собственности у Покупателя с оплатой товара. Закон допускает такую возможность. Но при таком решении этого вопроса многие условия договора должны быть приведены в соответствие с принятым сторонами решением по переходу права собственности - "увязаны" между собой).

2.2. Вариант 1. В случаях фактической передачи товара Покупателю до момента оплаты им товара право собственности на него сохраняется за Поставщиком, и Покупатель до перехода к нему права собственности (до оплаты) не вправе отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, кроме как по поручению и с согласия Поставщика.

2.2. Вариант 2. В случаях фактической передачи товара Покупателю до момента оплаты им товара право собственности на него сохраняется за Поставщиком, и Покупатель до перехода к нему права собственности (до оплаты) не вправе отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, кроме как по поручению и с согласия Поставщика, если разумное время на их получение не вызовет порчу или повреждение товара ввиду его особых потребительских свойств и качеств (например, скоропортящиеся товары и т.п.).

2.3. Стороны договора согласились, что несвоевременная (по договору) оплата Покупателем переданного ему Поставщиком товара дает право Поставщику, как собственнику товара, требовать от Покупателя возврата ему товара или право иным образом распорядиться последним по своему усмотрению.

Расходы по содержанию, хранению и обеспечению сохранности полученного, но неоплаченного товара несет Покупатель до выполнения условий договора по оплате или до исполнения требования или поручения Поставщика, как собственника товара. Все расходы, связанные с возвратом товара по основаниям, изложенным в настоящем пункте (статье) договора, также несет Покупатель.

3. Риск случайной гибели товара

Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего договора, несет Поставщик или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного повреждения его, т.е. был ли оплачен товар Покупателем и был ли он передан Покупателю в порядке исполнения условий договора Поставщиком.

4. Порядок поставки товара и получения его

4.1. Вариант 1. Поставка товара осуществляется путем выборки его Покупателем со склада Поставщика, т.е. вывоза товара силами и средствами Покупателя.

4.1. Вариант 2. Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) товара в адрес Покупателя.

4.1. Вариант 3. Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) товара в адрес Покупателя и в адреса получателей, которых должен указать Покупатель в отгрузочных разнарядках.

4.1. Вариант 4. Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) товара в адреса получателей, которые должны быть указаны Покупателем в отгрузочных разнарядках, передаваемых Поставщику.

Возможны другие варианты порядка поставки

4.2. Отгрузочная разнарядка Покупателя должна содержать все данные, которые необходимы Поставщику для надлежащего исполнения условий договора по поставке (отгрузке) товара: номенклатура (ассортимент) товара и его количество, минимальная норма отгрузки, периодичность поставки (отгрузки), точный адрес получателя и его транспортные (отгрузочные) реквизиты и т.п.

4.3. Стороны договора согласились, что ни по каким вопросам исполнения условий договора, связанным с поставкой товара в адреса получателей по отгрузочным разнарядкам Покупателя, Поставщик не будет иметь отношений с названными получателями, в т.ч. по вопросам цены, базисных условий поставки, ответственности, порядка расчетов и иных, вытекающих из договора. Все вопросы исполнения условий договора будут разрешаться непосредственно между сторонами настоящего договора.

Возможным вариантом отношений Поставщика с получателями в правовом поле договора поставки может быть оплата получателем товара, отгруженного ему в соответствии с отгрузочной разнарядкой Поставщика. Такой порядок расчетов (или элемент их) обязательно должен найти свое отражение в условиях договора поставки

4.4. Покупатель обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного (отгруженного) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора как непосредственно в адрес Покупателя, так и в адреса получателей (при наличии в договоре такого условия), указанных Покупателем в договоре (в отгрузочной разнарядке).

4.5. При получении поставленного товара от перевозчика (транспортной организации) Покупатель (или получатель по его поручению) обязуется проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими деятельность перевозчика (железнодорожного, автомобильного, речного и других видов транспорта).

4.6. В случае обоснованного отказа Покупателя (получателя) от переданного (отгруженного) Поставщиком товара, он обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа.

4.7. При обоснованности отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара Поставщик обязуется вывезти товар, принятый Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распоряжаться им в разумный срок (лучше сторонами в договоре определить такой срок вывоза или распоряжения): 10, 14, 20 дней и т.п. со дня принятия Покупателем товара на ответственное хранение).

4.8. В случае, если Поставщик в определенный сторонами срок (пункт 4.7. договора) не вывез товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, или не распорядился им иным способом, Покупатель вправе реализовать указанный товар и возвратить его Поставщику, несмотря на отсутствие указаний об этом последнего.

4.9. Обоснованные расходы Покупателя (получателя), возникшие у него в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией его и возвратом Поставщику, подлежат возмещению последним.

При этом Покупатель (получатель) вправе вырученное от реализации товара, принятого на ответственное хранение, передать Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю (получателю).

4.10. В случае необоснованного отказа Покупателя (получателя) от принятия товара, переданного (отгруженного) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты товара, согласно условиям договора. Бремя ответственности за необоснованный отказ от принятия товара и последствия такового несет Покупатель как сторона по договору.

5. Периодичность (регулярность, периоды) поставки товара по договору:

5.1. Вариант 1. Стороны настоящего договора, учитывая однородность товара (одно наименование и артикул) и специфику потребностей Покупателя (например, достаточный резерв сырья и наличие больших свободных складских площадей и др.), согласились, что поставка товара в течение срока действия договора будет осуществляться Поставщиком в согласованном по договору объеме (количестве, с учетом согласованной сторонами договора минимальной нормы отгрузки) регулярно по-месячными партиями.

При этом каждая месячная поставка определяется следующим образом: все количество товара, подлежащего поставке, делится на число месяцев действия настоящего договора (: 12; : 18; : 24 и т.п.), а передача товара (его отгрузка) будет осуществляться Поставщиком в течение 2-ой декады каждого месяца в течение срока действия договора. Об отправке товара (готовности его для вывоза - выборки Покупателем) последний должен быть информирован Поставщиком по телефону или телеграфом.

5.1. Вариант 2. Поставку товара по настоящему договору стороны его договорились осуществлять в следующем порядке по срокам поставки:

Варианты к данному пункту договора: ... дважды в месяц: 5-7 числа и 20-22 числа в течение срока действия договора партиями товара, количество и ассортимент (номенклатура) которого определяется Покупателем в пределах количества и ассортимента товара по договору в целом (см. приложение 3 к договору). При этом указание (распоряжение, разнарядка) Покупателя по партиям товара, подлежащего поставке (отгрузке) в очередном месяце, должно быть у Поставщика не позднее чем за 7 дней наступления этого месяца (по 2-ум партиям поставки). ...согласованное сторонами количество и ассортимент товара поставляется (отгружается) Поставщиком регулярно (с одинаковыми промежутками по времени) в течение месяца - 4, 5, 6 и т.п. раз по адресам отгрузки, указанным Покупателем в договоре (... по адресам отгрузки - получателям, указываемым Покупателем в отгрузочных разнарядках, которые должны быть (по каждой поставке) у Поставщика не позднее чем за _______ (5, 6, 7 и т.п.) дней до дня поставки (отгрузки) очередной партии товара по договору. ... согласованное количество и ассортимент (номенклатура) товара по договору поставляется равными партиями (по количеству и номенклатуре) с еженедельной периодичностью. Отгрузка товара Поставщиком осуществляется каждую пятницу. Если на пятницу приходится праздничный (нерабочий для предприятия - Поставщика) день или поставка (отгрузка) очередной партии товара объективно невозможна или затруднительна по каким-либо основаниям, Поставщик обязуется осуществить поставку (отгрузку) партии товара в предыдущий рабочий день, о чем Поставщик обязан информировать Покупателя в тот же день доступным средством связи. (возможно много иных периодов поставки товаров по договору, что в конкретных условиях могут установить только стороны конкретного договора).

5.2. Стороны договора согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара (очередной партии товара) при наличии у него письменного (письмо, телетайп, факс, телеграмма и т. п.) согласия Покупателя. В исключительных случаях Покупатель, имея объективные возможности, обязуется принять досрочно поставленный (отгруженный) Поставщиком товар (его партию) без согласия Покупателя.

Ответственность за возможные последствия несогласованной с Покупателем досрочной поставки партии товара по договору несет Поставщик.

5.3. Товар, поставленный (отгруженный) Поставщиком досрочно и принятый Покупателем (получателем) в установленном условиями договора поставки порядке, засчитывается в счет количества товара, подлежащего поставке (отгрузке) в очередном периоде поставки.

6. Восполнение недопоставки товара

6.1. В случае допущения Поставщиком недопоставки товара вопреки условиям договора в каком-либо периоде поставки он обязуется восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте (номенклатуре), предусмотренном для периода недопоставки, в следующем периоде поставки, предусмотренном условиям договора.

6.2. При поставке товара по отгрузочным разнарядкам нескольким получателям товар, поставленный одному получателю сверх количества, предусмотренного ему отгрузочной разнарядкой, не засчитывается в покрытие недопоставки другим получателям и не освобождает Поставщика от обязанности восполнить допущенную недопоставку товара.

6.3. В случае просрочки поставки товара Покупатель вправе отказаться от него, заранее уведомив Поставщика. Товар, поставленный (отгруженный) Поставщиком с нарушением срока поставки, но до получения уведомления Покупателя об отказе, Покупатель обязуется принять и оплатить его в установленном сторонами настоящего договора порядке.

6.4. Стороны договора вправе определять (дополнительно своим соглашением) номенклатуру (ассортимент) товара, ранее недопоставленного и подлежащего восполнению.

6.5. При отсутствии такой договоренности (соглашения) сторон Поставщик обязуется восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте (номенклатуре), установленном для того периода, в котором имела место недопоставка.

6.6. Одно наименование товара, поставленное в большем количестве против необходимого, не засчитывается в восполнение недопоставки товара другого наименования той же номенклатуры (ассортимента) и подлежит восполнению Поставщиком, кроме случаев, когда на то имелось предварительное письменное согласие Покупателя.

6.7. В случае поставки (отгрузки) Поставщиком в нарушение условий договора товара с нарушениями требований к его комплектности Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

• соразмерного уменьшения покупной цены товара;
• доукомплектования товара в срок, который в этом случае установит Покупатель в рабочем порядке. Указанный срок должен быть разумным, дающим Поставщику реальную возможность исправить допущенное нарушение своих обязательств по настоящему договору.

6.8. При невыполнении Поставщиком обоснованного требования Покупателя о доукомплектации в разумный срок (см. выше) товара Покупатель вправе по своему выбору:

• потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
• отказаться от исполнения условий договора поставки и потребовать возврата денежных сумм, уплаченных за поставленный некомплектный товар.

6.9. Покупатель не должен предъявлять к Поставщику требования, предусмотренные пунктами 6.7. и 6.8. настоящего договора, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного товара, без промедления доукомплектует товар либо заменит его комплектным товаром.

6.10. По некомплектным товарам, предназначенным для реализации населению через систему розничной торговли и возвращенным потребителями (приобретателями) по причине некомплектности, Покупатель вправе требовать замены в разумный срок (см. выше) указанных товаров на комплектные.

7. Транспортные условия договора

7.1. Вариант 1. Поставка товара по договору осуществляется в адрес Покупателя путем отгрузки согласованных партий товара по согласованным периодам (см. выше) железнодорожным транспортом (возможный вариант здесь - ... путем выборки подлежащей поставке в очередном периоде партии товара силами и средствами Покупателя) по следующим отгрузочным реквизитам: (станция железной дороги, наименование железной дороги, грузополучатель, его индекс и точный почтовый адрес, телефон, телетайп или факс и т. п.) .

7.1. Вариант 2. Поставка товара по договору осуществляется в адрес Покупателя и еще 4-х получателей путем отгрузки согласованных (по количеству и ассортименту) партий товара по согласованным периодам поставки железнодорожным транспортом (возможный вариант здесь - ... путем выборки товара Покупателем со склада Поставщика и отгрузки товара в адреса 4-х получателей - редакция сокращена, см. вариант 1) по следующим отгрузочным реквизитам (фиксированно!):

• Покупатель - (станция железной дороги, наименование железной дороги, грузополучатель, его индекс и точный почтовый адрес, телефон, телетайп или факс и т.п.).
• 1-ый получатель (его подобные реквизиты).
• 2-й, 3-й, 4-й получатель (их подробные реквизиты для железной дороги - перевозчика).

7.1. Вариант 3. (то же), но отгрузки партий товара по согласованным сторонами договора периодам поставки осуществляются каждый раз (или несколько раз подряд, или иные варианты) в адреса разных получателей в соответствии с отгрузочными разнарядками Покупателя, представленными им Поставщику в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора (см. ранее).

Вариантов данного условия договора может быть достаточно много в применении к условиям конкретных отношений и потребностей сторон, изложенные приведены только в качестве примеров возможных ситуаций)

7.2. Стороны договора согласились, что минимальной нормой отгрузки товара по договору является (крытый стандартный железнодорожный вагон грузоподъемностью 60 т, контейнер грузоподъемностью 2,5 т, металлический железнодорожный контейнер грузоподъемностью 5 т, автомобиль (объем кузова, грузоподъемность) и др.).

(при этом возможны варианты, когда сторонами договора для Покупателя и нескольких получателей по договору устанавливаются различные минимальные нормы отгрузки, но это - условия правового поля конкретного договора поставки)

7.3. Товар, являющийся предметом настоящего договора (пункт 1 договора), поставляется (передается, отгружается) Поставщиком в таре и упаковке, соответствующей (указать вид тары и упаковки, номер государственного стандарта, технических условий или требования условий, согласованных сторонами договора) , тара и упаковка должна быть пригодной для данного товара, обеспечить сохранность товара при транспортировке и хранении.

7.4. При выборке товара силами и средствами Покупателя поставка товара осуществляется со склада Поставщика, расположенного по адресу: (указывается почтовый адрес), дни и часы работы склада Поставщика - _______________.

7.5. (При необходимости, стороны договора поставки согласовывают и подписывают в качестве приложения к договору - специальные условия поставки товара - предмета поставки. Пример такого правообразующего документа приведен в приложении к данной форме договора. О наличии при договоре такого документа необходимо указать в тексте самого договора, например, для данного договора в пункте 7.5. его).

7.6. (Поскольку многие товары в силу их специфических свойств и качеств требуют особых, индивидуальных условий перевозки (транспортировки) сторонами договора поставки в ряде случаев было бы целесообразным разработать и согласовать такие условия. Примеры таких особых условий приведены выше: в формах договоров купли-продажи - раздел 2 формы 5 и раздел 4 формы 6).

7.7. Вариант 1. Тара, в которой поставляется товар, является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.

7.7. Вариант 2. Многооборотная тара и упаковка (специальные возвратную тару. и упаковка могут не возвращаться Покупателем. В этом случае стоимость Поставщиком. Поставщиком без затрат на приведение ее в порядок для последующего применения (использования) по назначению.

8. Базисные условия поставки и передача товара Покупателю

(Приводится несколько вариантов редакции пункта (статьи) настоящего договора)

8.1. Вариант 1. Стороны договора определили, что базисным условием поставки товара по настоящему договору является франко-склад Поставщика (изготовителя, производителя), а передача товара Покупателю осуществляется в момент подписания сторонами договора акта сдачи-приемки и получения сторонами экземпляров такого акта. С этого момента бремя заботы о товаре как предмете договора лежит на Покупателе независимо от оплаты им товара (перехода права собственности).

8.1. Вариант 2. Стороны договора определили, что базисным условием поставки товара по настоящему договору является франко-автомобиль на складе Поставщика (изготовителя). Моментом передачи товара при этом является подписание сторонами акта сдачи-приемки (если таковая осуществлялась перед/в процессе погрузки товара на автомобиль), либо получения Поставщиком надлежащим образом оформленной автотранспортной накладной о приеме товара (груза) к перевозке.

8.1. Вариант 3. Стороны договора определили, что базисным условием поставки товара по настоящему договору является франко-вагон (склад) ж.д. станции отправления. Моментом передачи товара при этом является момент получения Поставщиком от перевозчика - железной дороги надлежащим образом оформленной товаро-транспортной накладной при сдаче товара (груза) к перевозке (при морских каботажных перевозках - коносамент).

8.1. Вариант 4. Стороны договора определили, что базисным условием поставки товара по настоящему договору является франко-вагон (склад) ж.д. станции назначения. Моментом передачи товара при этом является момент получения Поставщиком при сдаче товара (груза) к перевозке надлежащим образом оформленной товаро-транспортной накладной от станции железной дороги (коносамент - при морских каботажных перевозках).

8.1. Вариант 5. Стороны договора определили, что базисным условием поставки товара по настоящему договору является франко-склад Покупателя. Моментом передачи товара при этом является момент (при ж. д. перевозке, при перевозке автотранспортом) получения Поставщиком при сдаче товара (груза) к перевозке надлежащим образом оформленной товаро-транспортной накладной от станции железной дороги (от автоперевозчика).

8.1. Вариант 6. (только для случаев пересылки товара посылками через организацию связи) Стороны договора определили, что базисным условием поставки товара по настоящему договору является франко-организация связи в месте нахождения склада Поставщика (изготовителя). Моментом передачи товара при этом является момент сдачи его организации связи для пересылки в пункт назначения, определенный Покупателем, и получения Поставщиком документа, подтверждающего прием товара к пересылке.

8.2. Вариант 1. Товар передается Покупателю на складе Поставщика (изготовителя, производителя) в течение 7-и дней со дня вступления договора в силу и при наличии у Покупателя документа (например, платежное поручение с отметкой банка об исполнении) об оплате товара.

8.2. Вариант 2. Поставщик обязуется отгрузить (отослать) товар в адрес Покупателя или другим получателям по договору в течение 3-х дней со дня вступления договора в силу. Если при этом заказ средства транспортировки товара требует по действующим правилам большего времени, то стороны дополнительно согласовывают максимально возможный краткий, но реальный срок отгрузки товара.

9. Передача принадлежностей и документов на товар

9.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Покупателю принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), необходимые при использовании товара по его назначению и при его реализации.

9.2. Указанные принадлежности и документация должны быть переданы Поставщиком (изготовителем, производителем) Покупателю вместе с товаром при передаче его Покупателю (отгрузке, отсылке), либо в 3-х дневный срок после передачи товара.

9.3. В случаях, когда принадлежности и/или документы, относящиеся к товару не переданы Поставщиком в установленный срок, Покупатель вправе отказаться от товара и потребовать возмещения убытков.

10. Цены по договору и порядок расчетов

10.1. Цены за товар (единицу изделия) по договору согласованы сторонами, зафиксированы в договоре и не подлежат изменению в течение срока действия договора.

Вариант поэтому вопросу: ... согласованы сторонами на первые 3 месяца со дня вступления договора в силу. Не позднее чем за 10 дней до истечения очередного 3-х месячного срока стороны договора будут согласовывать между собой цены на товар на предстоящий 3-х месячный период с учетом конъюнктуры рынка, инфляции и иных сопутствующих факторов. Согласование цены должно оформляться в письменном виде (протокол, телеграммы, письма, факсы и т. п.).

10.2. Стоимость товара и цена отдельно каждого изделия приведены в приложении 4 к договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

Вариант: ...согласовываемые каждые 3 месяца (условно) цены будут сторонами фиксироваться в приложении 4 к договору, имея (через дробь) соответствующую нумерацию периода поставки товара (4/2; 4/3 и т.п.).

10.3. Сумма по договору (цена договора), включая расходы по доставке товара (продукции) до пункта отправления, провозные платежи, а также налог на добавленную стоимость, составляет - _______ рублей.

10.4. Покупатель предоставил Поставщику документы, подтверждающие его платежеспособность, которые находятся у Продавца.

10.5. Поставщик в течение 3-х дней со дня вступления договора в силу предоставляет Покупателю следующие документы, подтверждающие наличие товара и отсутствие прав на этот товар у других лиц: _______________.

10.6. Сторонами настоящего договора определен следующий порядок и сроки расчетов за товар, являющийся предметом договора:

10.6.1. Вариант 1. Предварительная оплата (перечисление) Покупателем суммы стоимости партии товара по первому периоду поставки по договору по истечении 5-и дней со дня вступления договора в силу платежным поручением Покупателя на расчетный счет Поставщика. При этом оплата осуществляется до передачи (см. выше) товара Покупателю.

10.6.1. Вариант 2. (та же редакция, с указанием, что оплата товара осуществляется частями - какими, сколько, периодичность, по каким основаниям: готовность товара (продукции), наступление срока платежа, факт отгрузки (отсылки) товара (продукции) и др. Оплата осуществляется платежным поручением (чеком, векселем, аккредитивом - выбрать порядок оплаты).

10.6.1. Вариант 3. В течение 3-х рабочих дней по получении Покупателем от Поставщика товаро-транспортных документов (почтовых квитанций), подтверждающих факт отгрузки (отсылки) товара. Оплата осуществляется платежным поручением (чеком, векселем, аккредитивом выбрать порядок оплаты).

10.6.1. Вариант 4. В течение 3-х рабочих дней со дня подписания сторонами акта сдачи -приемки товара (продукции) на складе Поставщика (при вывозе товара силами и средствами Покупателя - самовывоз). Оплата Покупателем товара осуществляется платежным поручением (чеком, векселем, аккредитивом - выбрать порядок оплаты).

10.6.1. Вариант 5. В течение 3-х банковских дней по получении от Поставщика счета на оплату товара с приложением документов, подтверждающих исполнение Продавцом обязательств по отгрузке (отсылке) товара Покупателю по договору (или без таковых). Оплату Покупатель производит платежным поручением (чеком, векселем, аккредитивом - выбрать порядок оплаты).

10.7. Вариант по порядку расчетов: (в случае, если стороны договора поставки согласились, что оплата за товар будет осуществляться по каждой из поставляемых по периодам поставки партиям товара Покупателем и указанными им в разнарядке получателями (или только получателями) варианты 1-5 порядка и сроков оплаты (с учетом либо предоплаты, либо оплаты после получения (отгрузки) товара) следует дать в редакциях применительно к таким особенностям расчетов за поставляемый по договору товар.

Могут быть другие варианты: за товар, выбираемый со склада Поставщика - предварительная оплата, по отгружаемым товарам - после передачи перевозчику или получения адресатом и др.

11. Порядок приемки товаров по количеству и качеству

11.1. Товар, являющийся предметом настоящего договора (п.1 его), принимается Покупателем по количеству и качеству в следующем порядке:

11.1.1. Со склада (из вагона, с судна, с автомобиля) перевозчика (ж.д., речной, морской, автотранспорт) в соответствии с правилами сдачи-приемки грузов, действующими на том или ином виде транспорта (приемка по количеству мест и сохранности перевозки).

11.1.2. Вариант 1. На складе Поставщика (изготовителя, производителя) при передаче/приемке товара с участием непосредственно ответственных представителей Покупателя и Поставщика.

В случаях выявления количественных или качественных несоответствий товара условиям настоящего договора или согласованным условиям по ассортименту товара стороны составляют соответствующий акт, который служит доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании сторонами возникших разногласий.

11.1.2. Вариант 2. На складе Покупателя (или получателя по разнарядке) в порядке и сроки, предусмотренные (применительно) "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по и товаров народного потребления количеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. N П-6 с изменениями и дополнениями (БНА СССР, 1975, NN 2 и 3) и "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. N П-7 с дополнениями и изменениями (БНА СССР, 1975, NN 2 и 3).

11.2. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Покупателем (или получателями по разнарядке) недостачи, несоответствия качества товара требованиям стандартов, технических или согласованных условий, скрытых недостатков товара или несоответствия согласованному ассортименту (номенклатуре) товара.

11.3. При неявке представителя Поставщика в 3-х дневный (или иной) срок или получения в этот же срок уведомления Продавца о неявке, Покупатель осуществляет приемку товара по количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные инструкциями о порядке приемки продукции и товаров по количеству и качеству (NN П-6, П-7), о результатах информирует Поставщика и в 3-х дневный срок направляет ему документы по приемке.

12. Ответственность сторон по договору поставки

12.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

12.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

12.3. Сторона, предпринявшая все реально доступные меры заботливости и осмотрительности для защиты интересов другой стороны, для надлежащего исполнения обязательств по договору, соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признается невиновной.

12.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

12.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т. п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

Положения настоящей статьи договора сторонами его применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар, предусмотренный предметом настоящего договора (п.1 его).

12.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны его несут следующую взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции применяются без взаимных зачетов.

12.6.1, За несвоевременный вывоз (выборку) товаров со склада Поставщика (изготовителя) Покупатель уплачивает штраф в размере _______ % от стоимости невывезенного товара за каждый день нарушения определенного сторонами срока.

12.6.2. Уплата штрафа в случае, предусмотренном п.12.6.1. настоящего договора, не освобождает Покупателя от оплаты расходов по охране и хранению у Поставщика товара, просроченного вывозом.

12.6.3. За просрочку поставки или недопоставку товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере _______ (3-4) процентов стоимости не поставленных в срок товаров по отдельным наименованиям ассортимента.

За просрочку поставки или недопоставку товаров Покупателям, находящимся в районах Крайнего Севера и иных районах досрочного завоза, неустойка взыскивается в полуторном размере.

За просрочку поставки или недопоставку товаров детского ассортимента Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере _______ (6-8) процентов стоимости не поставленных в срок товаров по отдельным наименованиям ассортимента, независимо от района поставки.

За просрочку поставки или недопоставку товаров неустойка может взыскиваться с Поставщика по каждому пункту назначения или по каждому получателю в отдельности.

Предусмотренная настоящим пунктом неустойка взыскивается однократно. Объем недопоставленных товаров не учитывается при определении размера неустойки, подлежащей взысканию в следующих сдаточных периодах. В случае восполнения в следующих сдаточных периодах года недопоставленного количества товаров при условии полного выполнения обязательств по поставкам в периоде, в котором недопоставка восполнена, размер подлежащей взысканию неустойки за просрочку поставки или недопоставку снижается на 50 процентов.

12.6.4. За каждый случай нарушения согласованного графика отгрузки товаров Поставщик, нарушивший график, уплачивает Покупателю штраф в размере _______ (0,5-2) процента стоимости не отгруженного товара.

Указанный штраф уплачивается независимо от уплаты неустойки за просрочку поставки или недопоставку товара.

12.6.5. В тех случаях, когда Покупатель принял для использования товар, поставленный без его предварительного письменного согласия с нарушением ассортимента, и поставка предусмотренных договором товаров по общей стоимости выполнена, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размерах, предусмотренных пунктом 12.6.3. настоящего договора.

12.6.6. Если поставленные товары не соответствуют по качеству стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам (Эталонам) или условиям договора, а также если поставлены некомплектные товары, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере _______ (до 20) процентов стоимости товаров ненадлежащего качества или некомплектных.

В тех случаях, когда товары, соответствуют стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам (эталонам), но не отвечают повышенным требованиям к качеству, предусмотренным договором, штраф за поставку таких товаров предусматривается в договоре

Если Поставщик в установленный срок устранил дефекты в поставленных товарах (доукомплектовал их), штрафы, предусмотренные настоящим пунктом, не взыскиваются.

12.6.7. За поставку вопреки требованиям стандартов, технических условий или договора немаркированных либо ненадлежаще маркированных товаров и товаров без тары или упаковки, либо в ненадлежащей таре или упаковке, либо в немаркированной или ненадлежаще маркированной таре или упаковке, а также за поставку товаров без применения средств пакетирования или тары-оборудования в тех случаях, когда Поставщик в соответствии с действующими правилами или договором обязан отгружать товары с применением этих средств, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере _______ (3-5) процентов стоимости таких товаров.

12.6.8. При взыскании штрафа за поставку товаров, не соответствующих по качеству стандартам, техническим условиям, образцам (эталонам) или условиям договора, штрафы за некомплектность, отсутствие маркировки или ненадлежащую маркировку, поставку товаров в ненадлежащей таре или упаковке не взыскиваются.

12.6.9. За уклонение от оплаты товаров при различных формах расчетов Покупатель (плательщик) уплачивает Поставщику штраф в размере _______ (3-5) процентов суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился.

12.6.10. При несвоевременной оплате поставленных товаров Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере _______ (0,02-0,04) процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

12.6.11. За пользование неосновательно полученными Поставщиком или Покупателем денежными суммами при расчетах за товары виновная сторона уплачивает другой стороне за все время пользования _______ (4-5) процентов годовых.

По искам в связи с уплатой неустойки (штрафа, пени) проценты не начисляются.

12.6.12. За просрочку возврата (сдачи) тары, средств пакетирования, специализированных контейнеров или тары-оборудования до 15 дней Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере _______ (до 150) процентов стоимости не возвращенных (не сданных) в срок тары, средств пакетирования, специализированных контейнеров или тары-оборудования, свыше 15 дней - _______ (до 300) процентов (с зачетом ранее уплаченных сумм санкций).

Уплата штрафа за просрочку возврата (сдачи) тары, средств пакетирования, специализированных контейнеров или тары-оборудования не освобождает получателя товаров от обязанности их возврата (сдачи).

В случае утраты средств пакетирования, специализированных контейнеров или тары-оборудования Получатель помимо уплаты штрафа возмещает Поставщику их стоимость.

За использование Поставщиком не по назначению средств пакетирования и специализированных контейнеров, принадлежащих Покупателю, без его согласия Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере трехкратной стоимости этих средств (контейнеров).

12.6.13. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней).

12.6.14. В случае недопоставки или просрочки поставки товара, а также поставки товара ненадлежащего качества или некомплектного Поставщик уплачивает Покупателю установленную неустойку (штраф) и, кроме того, возмещает причиненные такой поставкой убытки без зачета неустойки (штрафа).

Стороны могут предусмотреть в договоре возможность возмещения убытков в твердой сумме, которая подлежит взысканию в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору

12.6.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

12.6.16. По требованиям об уплате санкций (штраф, пеня, неустойка) на сторонах не лежит бремя доказывания понесенных ими убытков.

13. Страхование товара

13.1. Стороны настоящего договора согласились, что товар по договору (п.1 его) страхуется Поставщиком до момента поступления его на склад Покупателя (независимо от перехода права собственности). Расходы по страхованию включаются в стоимость товара.

Вариант - "... Расходы по страхованию несет Покупатель, возмещающий Продавцу стоимость страхования на плече: склад Продавца - склад Покупателя".

Вариант - Страхование товара осуществляет Покупатель.

Вариант - Страхование не осуществляется, что стороны могут отметить в условиях договора.

13.2. В случае, когда Поставщик, обязанный застраховать товар, не выполнил этого обязательства, Покупатель вправе сам осуществить страхование товара, потребовав от Поставщика возмещения расходов на страхование, а также вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

14. Порядок разрешения споров

14.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

14.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

15. Защита интересов сторон

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

16. Изменение и/или дополнение договора

16.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

16.2. Если стороны настоящего договора не достигли согласия о приведении договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий договора), по требованию заинтересованной стороны договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.

16.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора.

16.4. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

17. Расторжение договора

17.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

17.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством.

Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.

17.3. Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.

17.4. В случаях расторжения договора по соглашению сторон (см. п.17.1. договора) договор прекращает свое действие по истечении 90 (60, 120 и т.п.) дней со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.

17.5. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон договора.

18. Продление срока действия (пролонгация) договора

18.1. При наличии достаточных к тому оснований по обоюдному решению сторон настоящий договор может быть пролонгирован (продлен сроком действия) на период, определяемый соглашением сторон.

18.2. При этом одна из сторон - инициатор действия не менее, чем за _______ (60, 75, 90 и др.) дней до истечения срока действия настоящего договора направляет другой стороне в письменном виде свои предложения о пролонгации договора и, при наличии в том необходимости, об уточнении условий договора на последующий период. Другая сторона рассматривает данные предложения и при согласии с ними не позднее, чем за _______ (25, 30, 40 и др.) дней до истечения срока действия договора, письменно извещает сторону - инициатора пролонгации о своей позиции.

18.3. Решение сторон о продлении срока действия настоящего договора может быть оформлено протоколом переговоров сторон, а при отсутствии необходимости внесения изменений и уточнений в текст договора - путем соответствующих отметок о пролонгации договора на экземплярах сторон с подписью каждой из сторон.

19. Действие договора

19.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.

Вариант - ... к отношениям сторон, возникшим до заключения настоящего договора (конкретизировать, к каким, с какого момента и т. п.).

19.2. Настоящий договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему.

Вариант - ... действует в течение 3-х месяцев (одного месяца, одного года, трех лет и т.п.) и прекращает свое действие «____»___________ 20__г.

19.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

20. Юридические адреса сторон

20.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в _______ дневный срок уведомить об этом друг друга.

20.2. Реквизиты сторон:

Продавец (полное наименование) Факс - _______________ Телефон - _______________ ИНН - _______________ в банке _______________ в г. _______________ кор.счет N _______________ БИК - _______________ коды Продавеца: ОКПО - _______________ ОКОНХ - _______________ (Фамилия, И. О.)

Покупатель (полное наименование) Почтовый адрес и индекс - _______________ Телеграфный адрес - _______________ Факс - _______________ Телефон - _______________ ИНН - _______________ Расчетный счет N _______________ в банке _______________ в г. _______________ кор.счет N _______________ БИК - _______________ коды Покупателя: ОКПО - _______________ ОКОНХ - _______________ (Фамилия, И. О.)

Справка. К настоящему договору имеется 4 (2, 3, 5 и т.п.) приложения (см. далее).

Приложение 1

к договору от _______________

(Документ, подтверждающий полномочия - право ответственного представителя Поставщика на заключение (подписание) данного договора - лучше подлинники к каждому экземпляру договора!)

Приложение 2

к договору от _______________

(Документ, подтверждающий полномочия - право ответственного представителя Покупателя на заключение (подписание) данного договора - лучше подлинники к каждому экземпляру договора!)

Приложение 3

к договору от _______________

Спецификация согласованного ассортимента (номенклатуры) товара,
поставляемого по договору поставки от _______________

Приложение 4

к договору от _______________

Цены на товар, поставляемый по договору от _______________ (действительны на первый период поставки - II квартал 20___года)

(условно)

Приложение 5

к договору поставки

от _______________

Специальные условия поставки рыбы и рыбных товаров

1. Общие положения

1. Настоящие Специальные условия предусматривают особенности поставки рыбы, сельди, рыбных консервов, морепродуктов и продукции для технических целей - рыбная мука, рыбий жир и др. (далее - рыбные товары).

2. Развернутый ассортимент подлежащих поставке рыбных товаров определяется в договоре или в прилагаемой к нему спецификации по наименованиям видов рыб, добываемых и перерабатываемых данным поставщиком.

2. Порядок поставки

3. Если отгрузка рыбных товаров производится не покупателю по договору, а получателям, не состоящим в договорных отношениях с поставщиком, покупатель высылает поставщику отгрузочные разнарядки, в которых должно быть указано:

а) наименование, количество, развернутый ассортимент, сроки отгрузки;

б) железная дорога (пароходство) и станция (пристань, порт) назначения, ее код;

в) наименование получателей, их коды, почтовые и телеграфные адреса;

г) наименование плательщика, его почтовый и телеграфный адрес, наименование и местонахождение учреждения банка, номер счета в банке;

д) номер и дата договора, заключенного покупателем с получателем.

В необходимых случаях стороны могут предусмотреть в договоре дополнительные реквизиты разнарядки.

Покупатель вправе вносить изменения в отгрузочные разнарядки на отгрузку железнодорожным транспортом не позднее 20 дней, а автомобильным и авиатранспортом не позднее 10 дней до начала периода (срока) поставки.

Сроки представления разнарядок на отгрузку рыбных товаров определяются в договорах.

4. При отгрузке в одном подвижном составе рыбных товаров, разных по наименованиям, способам обработки, размеру, сортам и расфасовке, поставщик (отправитель) обязан вложить в вагон на видном месте схему загрузки и спецификацию с указанием номера присвоенной партии каждого вида рыбных товаров, количества мест и массы брутто.

Если покупатель (получатель) имеет специализированные холодильники, то он в своих разнарядках обязан сообщить об этом поставщику. В таких случаях отгрузка в одной мехсекции рыбных товаров разных видов обработки, не соответствующих специализации холодильников получателя, запрещается, за исключением случаев, когда это вызвано обеспечением полной загрузки подвижного состава.

5. Если в договоре не будут предусмотрены нормы отгрузки в районы потребления, то отгрузка рыбных товаров одному получателю в течение трех суток не должна превышать:

а) пятидневного объема поставки - охлажденных, парных товаров и живой рыбы;

б) десятидневного объема поставки - мороженых товаров;

в) пятнадцатидневного объема поставки - слабо- и среднесоленых, пряных, маринованных, копченых рыбных товаров и пресервов;

г) месячного объема поставки - всех прочих рыбных товаров.

Превышение указанных норм допускается для обеспечения полной загрузки подвижного состава.

Нормы отгрузки товаров водным и воздушным транспортом устанавливаются в договорах.

6. Не позднее одних суток после отгрузки рыбных товаров поставщик (отправитель) обязан выслать покупателю, а получателю в том случае, если он не является плательщиком, извещение о каждом отгруженном вагоне (мехсекции, мехпоезде). В извещении указываются: наименование получателя, дата отгрузки, номера вагонов (мехсекции, мехпоезда) и железнодорожных накладных, наименование и масса (количество) каждого вида рыбных товаров.

Конкретный способ направления извещений (авиапочтой, по телеграфу, телетайпу, факсом и т.п.) устанавливается в договоре в зависимости от сроков доставки грузов, пробега почты и имеющихся средств связи.

7. В случае отгрузки в места потребления неэтикетированных консервов поставщик обязан обеспечить покупателя этикетками в необходимом количестве и уплатить в возмещение расходов по оклейке банок в размере _______ рублей за каждый ящик (3, 4, 5 руб.).

3. Порядок приемки

8. Рыбные товары подлежат приемке получателем по количеству и качеству в следующие сроки, исчисляемые с момента подачи под выгрузку вагонов, мехсекций, судов, автомобилей:

	По количеству	По качеству
Живая рыба	в момент сдачи покупателю, но не позднее одного часа по прибытии машины
Охлажденная продукция, кулинарные изделия, рыбные товары горячего копчения
Мороженые рыбные товары, рыба вяленая, холодного копчения
Рыбные консервы
Икра осетровых и лососевых рыб
Остальные рыбные товары, включая пресервы

Эти сроки соответственно могут удлиняться по указанию государственной инспекции по качеству товаров и торговле или бюро товарных экспертиз в тех случаях, когда требуется дефростация рыбных товаров, рассортировка и доработка их, проведение лабораторных исследований, а также при поступлении грузов мехпоездами или при сгущенном поступлении вагонов.

9. Проверка качества рыбных товаров производится с участием представителей, указанных в Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Государственным арбитражем СССР.

10. Если прибывшая партия рыбных товаров состоит из продукции разных изготовителей, разных промысловых партий (разных дат выработки), приемка рыбных товаров по количеству и качеству должна производиться по каждой промысловой партии (каждой дате выработки) отдельно.

Приемку по количеству рыбных товаров, прибывших в нескольких вагонах, в мехсекциях, мехпоездах или автомобилях, стоимость которых оплачивается по одному платежному документу, получатель обязан проводить во всех вагонах или автомобилях с указанием количества рыбных товаров в каждом вагоне или автомобиле.

При этом, если, согласно договору с железной дорогой, для получателя установлен фронт одновременной выгрузки в количестве одного вагона, то представитель другого предприятия или представитель общественности предприятия-получателя может принимать участие в приемке всех прибывших рыбных товаров в вагонах, подаваемых поочередно под выгрузку по мере освобождения фронта выгрузки.

Если фронт одновременной выгрузки установлен в количестве двух или более вагонов, то для приемки рыбных товаров должны выделяться представители на каждый вагон, поданный к фронту одновременной выгрузки.

К акту в этих случаях прилагается выписка из договора на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути или на подачу и уборку вагонов в части размера фронта одновременной выгрузки грузов.

11. Акт о недостаче должен составляться на основании перевески брутто, нетто и тары каждого места, произведенной в объеме и порядке, предусмотренных стандартом или техническими условиями, с указанием в акте результатов по каждому месту, подвергнутому перевеске.

В случае поступления партии товара разных наименований или в таре разной емкости отвесы составляются отдельно по каждой группе однородных тарных мест.

Отвесы должны содержать сведения о потарной фактической массе брутто и нетто, указанной в документах поставщика, а при отсутствии спецификации поставщика - на трафаретах.

По мороженым, вяленым и безтузлучным соленым рыбным товарам допускается составление групповых отвесов по каждой группе одинаковых тарных мест одного наименования.

Данные отвесов должны быть указаны в самом акте или приложении к нему в виде самостоятельного документа, подписанного теми же лицами, которые подписали акт приемки.

При обнаружении недостачи консервов к актам приемки обязательно прилагаются ярлыки консервного завода от тарных мест, в которых обнаружена недостача.

12. В случае обнаружения получателем расхождений между фактической массой или наименованием товаров и данными по трафарету либо в платежных документах в акте должно быть указано, выявлено ли это расхождение при вскрытии тары или путем сопоставления данных трафарета с платежным документом.

13. В случае обнаружения недостачи, пересортицы, понижения качества или порчи рыбных товаров получатель обязан в течение 24 часов после поступления, но не позднее истечения срока, предусмотренного для приемки, телеграфно известить об этом поставщика, отправителя (изготовителя), не приостанавливая приемку товаров в установленные сроки.

При получении сообщения поставщика, отправителя (изготовителя) о командировании своего представителя получатель обязан задержать реализацию прибывшей партии рыбных товаров до приезда представителя, приняв все необходимые меры к сохранности товаров. В случае неполучения в течение 24 часов, а для Дальнего Востока и районов Крайнего Севере - в течение 48 часов сообщения поставщика, отправителя (изготовителя) о выезде представителя товар реализуется на общих основаниях.

При получении живой, парной, охлажденной рыбы и других скоропортящихся товаров, срок реализации которых ограничен по заключению соответствующей инспекции, бюро товарных экспертиз или саннадзора, получатель вправе реализовать товары, не ожидая приезда представителя поставщика, отправителя (изготовителя), поставив его об этом в известность.

В случае получения товаров, не значащихся в документах, в акте приемки указывается наименование изготовителя, номер промысловой партии (даты выработки), количество мест, масса этих товаров, о чем ставится в известность поставщик (отправитель) в суточный срок после приемки.

14. Поставщик (отправитель) несет ответственность за недостачу массы нетто безтузлучных рыбных товаров, установленную на складе получателя, при тождественности массы брутто на станции назначения и на складе получателя.

15. Если изготовитель (поставщик) оспаривает правильность забракования рыбных товаров или не дает ответ на требование покупателя (получателя) распорядиться товарами, покупатель (получатель) реализует забракованные товары в соответствии с заключением соответствующей инспекции, бюро товарных экспертиз, органов санитарного или ветеринарного надзора.

16. Поставщик (изготовитель) вправе проверять соблюдение условий хранения рыбных товаров торговыми предприятиями (организациями).

4. Тара

17. Инвентарная и многооборотная тара из-под рыбных товаров подлежит возврату поставщику (отправителю) по мере ее освобождения, но не позднее следующих сроков:

металлические контейнеры и лотки, деревянные ящики, ящики и лотки из полимерных материалов - 10 дней при одногородних отгрузках, 20 дней при иногородних отгрузках со дня получения товаров; из полимерных материалов из-под жира морских млекопитающих и рыб - 30 дней со дня получения товара.

Об обязанности возврата инвентарной и многооборотной тары и сроках возврата при отпуске рыбных товаров поставщиком делается отметка в сопроводительных документах.

18. Одногородние покупатели, получающие рыбные товары на складе поставщика (изготовителя) своим транспортом, а иногородние покупатели во всех случаях возвращают инвентарную и многооборотную тару своими средствами.

19. При централизованной доставке рыбных товаров вывоз инвентарной и многооборотной тары производится поставщиком при очередной доставке товаров.

Если покупатель (получатель) отказывается сдать тару, срок возврата которой истек, ответственность за несвоевременный возврат этой тары несет покупатель (получатель).

Отказ поставщика принять тару, подлежащую возврату, или отказ покупателя от сдачи тары отмечается в товарно-транспортной накладной или в порядке, установленном в договоре.

Для иногородних покупателей, получающих рыбные товары в инвентарной и многооборотной таре, подлежащией возврату, устанавливается обменный фонд тары в порядке и в размере, предусмотренных сторонами в договоре.

20. Поставщик и покупатель обязаны вести учет количества полученной и возвращенной инвентарной и многооборотной тары и производить сверку данных в случаях и в сроки, предусмотренные в договоре.

21. Возвращаемая тара сопровождается накладной таросдатчика, в которой указывается вид и количество тары, наименование покупателя и другие реквизиты, предусмотренные договором. Эта накладная служит документом для производства расчетов за возвращенную тару.

22. Расходы по возврату контейнеров, ящиков, бочек, лотков железнодорожным, водным, автомобильным транспортом относятся за счет поставщиков за все расстояние.

23. Ремонт инвентарной и многооборотной тары входит в обязанности поставщика товаров.

В случае возврата инвентарной и многооборотной тары, непригодной для дальнейшего использования, покупатель, возвративший эту тару, оплачивает расходы по ее ремонту (количество такой тары засчитывается в погашение обязательств по возврату).

5. Имущественная ответственность

24. За отгрузку в районы потребления неэтикетированных консервов поставщик уплачивает покупателю штраф в размере _______ процентов стоимости консервов (2,5 - 4%).

25. Санкции за просрочку поставки, недопоставку и невыборку рыбных товаров исчисляются, исходя из средних цен.

26. За превышение норм отгрузки рыбных товаров одному получателю поставщик уплачивает покупателю штраф в размере _______ процентов стоимости товаров, отгруженных сверх нормы (4 - 6%).

27. За несвоевременную высылку извещений об отгрузке рыбных товаров поставщик уплачивает покупателю штраф в размере _______ рублей за каждый случай.

28. За просрочку возврата или невозврат инвентарной и многооборотной тары покупатель уплачивает поставщику штраф в следующих размерах от залоговой стоимости, а при отсутствии залоговой цены - от оптовой стоимости соответствующего вида новой тары:

при просрочке до 15 дней - 50 процентов,

при просрочке свыше 15 дней - дополнительно 75 процентов.

В таких же размерах поставщик уплачивает штраф покупателю за отказ от приемки тары и невывоз ее обратным рейсом при централизованной доставке товаров.

Договор поставки

Договор поставки - это соглашение сторон, по которому поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, - обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

Договор является консенсуальным, возмездным, двусторонним.

Данный договор имеет ряд отличительных признаков.

Во-первых, следует отметить особенность в субъектном составе данного договора, которая заключается в том, что в качестве поставщика может выступать только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность: индивидуальный предприниматель или коммерческая организация.

Во-вторых, одним из существенных условий договора поставки является обязательность поставщика передать товары в обусловленный срок или сроки.

В-третьих, имеет существенное значение, для какой цели покупателем приобретаются товары у поставщика, ибо по договору поставки покупатель приобретает товары для использования в предпринимательской деятельности (для промышленной переработки и потребления, для последующей продажи и иной профессиональной деятельности) либо для деятельности, не связанной с личным, семейным, домашним использованием товара.

Сторонами договора поставки являются поставщик и покупатель. На стороне поставщика, как правило, выступают коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а покупатели - любые лица, но чаще всего юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Договор поставки заключается в письменной форме. Он может заключаться таким способом, как обмен документами между сторонами. Если сторонами договора являются два гражданина (предприниматели), а общая сумма поставленных товаров не превышает 10 минимальных заработных плат, то договор может быть заключен в устной форме.

Процесс заключения договора состоит из следующих действий:

1) предложение оферента заключить договор (оферту), который должен содержать существенные условия договора;

2) принятие оферентом предложения (акцепта) от акцептанта;

3) доведение акцепта до сведения оферента.

Поэтому датой заключения договора будет являться дата получения акцепта оферентом.

После подписания вторая сторона возвращает один экземпляр договора первой стороне.

К существенным условиям договора поставки относят предмет договора, сроки поставки.

К несущественным условиям можно отнести порядок расчетов и цену товара, порядок поставки товара, транспорт, требования к таре и упаковке, страхование и другие условия.

Предметом договора могут быть любые вещи, за исключением единых имущественных комплексов, зданий, сооружений, иного недвижимого имущества, ценных бумаг, валюты, энергетических и других ресурсов, снабжение которыми осуществляется через присоединенную сеть.

Следует отметить, что договор поставки является двусторонним. Таким образом, можно сделать вывод, что и поставщик, и покупатель имеют обязательства по его исполнению.

Обязанности поставщика заключаются в передаче товара покупателю со всеми необходимыми принадлежностями и документами в согласованном количестве, ассортименте, комплекте (комплектности), установленного качества, свободным от прав третьих лиц, в надлежащей таре (упаковке).

Поставщик обязан передать покупателю установленное договором количество товаров.

При поставке товаров поставщиком правовые нормы ГК РФ предусматривают следующие обязанности покупателя.

1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

2. Осмотреть принятые товары в срок, определенный законодательством или договором поставки; в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законодательством или договором поставки, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

3. При получении товаров от транспортной организации проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законодательством, регулирующим деятельность транспорта.

4. Обеспечить сохранность товаров (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика при отказе от переданных поставщиком товаров.

5. Осуществить осмотр переданных товаров в месте их передачи.

6. Оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

7. Возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступили товары, в порядке и сроки, установленные законодательством. Однако следует отметить, что тара (упаковка) однократного использования возврату не подлежит.

Таким образом, можно сделать вывод, что основные обязанности покупателя по договору поставки заключаются в принятии товара и его оплате.

Договор поставки может быть расторгнут по взаимному согласию сторон. Закон также рассматривает случаи одностороннего отказа от исполнения договора. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

1) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

2) неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:

1) неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

2) неоднократной невыборки товаров.

Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон (ст. 523 ГК РФ).

16.4. Поставка для государственных или муниципальных нужд

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основании государственного или муниципального контракта для государственных или муниципальных нужд (далее - контракт / государственный или муниципальный контракт).

По государственному или муниципальному контракту поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (ст. 526 ГК РФ).

Государственный или муниципальный заказчик действует от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Заказчиками могут выступать соответственно федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, а также получатели бюджетных средств, уполномоченные указанными органами.

Государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ).

По общему правилу размещение заказа осуществляется путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона (в том числе аукциона в электронной форме).

Под конкурсом понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Под аукционом на право заключить государственный или муниципальный контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Торги могут быть открытыми и закрытыми. Закрытые торги могут проводиться исключительно в случае размещения заказа на поставку товаров, сведения о которых составляют государственную тайну.

Заказчик в течение трех дней со дня проведения торгов передает победителю торгов один экземпляр протокола и окончательный проект контракта, который включает в себя условия контракта, приложенного к конкурсной документации (документации об аукционе), а также условия, предложенные победителем торгов.

Бланк документа «Договор поставки продукции (товаров) (образец)» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

поставки продукции (товаров)

г. ______________ "___" ___________ 20__г.

_______________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуем __ в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации)

именуем __ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________, с другой

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и

оплатить _____________________________________________ (наименование

товара) в соответствии с графиком поставки и спецификацией, которые

являются неотъемлемыми приложениями к настоящему договору.

Общий объем всех подлежащих поставке в течение срока, указанного в

настоящем пункте, ______________ (наименование товара) устанавливается в

размере ________________________.

1.2. Поставка осуществляется помесячно, равными партиями в

соответствии с графиком поставки.

1.3. Поставщик вправе, с письменного согласия Покупателя,

осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий

__________________________________ (наименование товара).

2. Требования к качеству и комплектности

2.1. Поставляемые ________________ (наименование товара) по качеству

и комплектности должны соответствовать ________________

___________________________________________________________ (наименования

стандартов, образцов, описаний, технических условий и т.п.), а также

требованиям, установленным в п.1.1 настоящего договора и в прилагаемой к

договору спецификации.

2.2. Согласование между сторонами уточненных технических

характеристик и дополнительных требований к качеству ______

________________ (наименование товара), не предусмотренных утвержденной

технической документацией, осуществляется в следующем порядке:

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность ________

_______________ (наименование товара) в течение гарантийного срока,

установленного __________________________ (ГОСТ, ТУ или иной документ,

предусматривающий гарантийный срок).

Поставщик предоставляет (не предоставляет) дополнительные гарантии

качества ________________________________________________________________

(в случае, если по соглашению сторон предусматриваются такие

дополнительные гарантии, их содержание должно быть конкретизировано).

4. Тара, упаковка и маркировка

4.1. ________________ (наименование товара) поставляются в таре и

упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим

условиям, другой нормативно-технической документации, указанной в разделе

2 настоящего договора).

4.2. Многооборотная тара (упаковочные материалы) является возвратной

и должна быть направлена Покупателем Поставщику не позднее

Со дня получения ______________ (наименование товара)

Покупателем.

4.3. Упаковка ____________________ (наименование товара) должна

наименования покупателя и грузополучателя;

адрес грузополучателя;

номер и дата договора поставки;

номера позиций (по спецификации и графику поставки);

номер места;

вес нетто, вес брутто;

размеры тары в см (длина, высота, ширина);

сведения о Поставщике и грузоотправителе.

4.4. Места, требующие специального обозначения, должны иметь

дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", "Стекло"

и другие в зависимости от особенностей груза.

5. Цена и стоимость товаров

5.1. Цена одного ___________________ (единица измерения) подлежащих

поставке ____________________________________ (наименование товара)

устанавливается на весь период поставки в размере ____________________,

что отражается в прилагаемой к договору спецификации.

Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена

Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего

срока действия настоящего договора. Не являются основанием для изменения

цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие

обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или

действием непреодолимой силы.

5.2. Стоимость каждой партии подлежащих поставке __________________

(наименование товара) определяется в соответствии с прилагаемыми к

договору спецификацией и графиком поставки.

5.3. Общая сумма договора, включающая транспортные расходы

Поставщика, при транспортировке ________ (наименование товара) грузовой

скоростью, устанавливается в размере ____________________________ рублей.

5.4. В случае, если с письменного согласия Покупателя отправка

_______________ (наименование товара) осуществляется Поставщиком

ускоренным способом, дополнительные транспортные расходы несет

Покупатель.

6. Порядок отгрузки

6.1. Отгрузка ____________________ (наименование товара)

производится железнодорожным транспортом в вагонах, грузовой скоростью.

Минимальной нормой отгрузки является партия, размер которой определяется

в соответствии с графиком поставки. Отгрузка осуществляется на условиях

франко-вагон - станция назначения в присутствии представителя Покупателя.

6.2. Каждая партия подлежащих поставке ________________

(наименование товара) должна иметь следующие сопроводительные документы:

Железнодорожная накладная - 1 экз.;

Спецификация - 1 экз.;

Сертификат качества - 1 экз.;

Санитарный сертификат - 1 экз.;

6.3. Отгрузка каждой партии начинается после вручения представителем

Покупателя Поставщику письменного извещения (копии платежного поручения с

круглой печатью банка) об оплате соответствующей партии.

6.4. Поставщик в день сдачи соответствующей партии ______

________________ (наименование товара) железной дороге обязан уведомить

Покупателя о дате отгрузки и номерах отправленных вагонов по телеграфу,

факсу или телефону.

7. Порядок расчетов

7.1. Оплата первой подлежащей поставке в соответствии с графиком

партии ____________________ (наименование товара) осуществляется

Покупателем в полном объеме в _____________ срок со дня заключения

настоящего договора в размере __% от суммы договора.

Оплата каждой последующей партии ___________________ (наименование

товара) осуществляется Покупателем в полном объеме не позднее чем в

Срок со дня оформления акта приемки предыдущей партии от

железной дороги, в размере __% от суммы договора.

7.2. Окончательные расчеты сторон производятся в день оплаты

последней подлежащей поставке в соответствии с графиком партии

______________________ (наименование товара).

8. Приемка товара

8.1. Приемка каждой поставленной партии _______________

(наименование товара) от железной дороги осуществляется представителем

Покупателя в _________ срок со дня получения уведомления железной дороги

о прибытии соответствующей партии, на основании осмотра и документов,

указанных в п.6.2 настоящего договора.

Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии _______________

(наименование товара) оформляется двусторонним актом приемки, подписанным

представителями Покупателя и железной дороги, который подтверждает

приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке

несоответствия полученных _______________ (наименование товара) условиям

настоящего договора, спецификации или графика об этом делается

соответствующая запись в акте.

8.2. При осуществлении приемки _______________________ (наименование

товара) Покупатель обязан осмотреть товары, проверить их количество и

качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие

_________________ (наименование товара).

8.3. В случае обнаружения в поставленных товарах недостатков,

недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации

Покупатель не позднее, чем _____________________ письменно уведомляет об

этом Поставщика.

8.4. В случае отказа от поставленного ___________________

(наименование товара) Покупатель обязан обеспечить его сохранность,

принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об

этом Поставщика.

В случае принятия Покупателем __________ (наименование товара) на

ответственное хранение Поставщик обязан в _______ срок вывезти указанный

товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую

ответственность за судьбу товара.

9. Срок действия,

порядок изменения и расторжения договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания

сторонами и действует до приемки Покупателем последней подлежащей

поставке в соответствии с графиком партии ______ (наименование товара).

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только

в том случае, если они оформлены письменно и пописаны обеими сторонами

договора.

9.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения настоящего договора в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не

могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.

Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

настоящего договора в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков

оплаты товаров.

9.4. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и

в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.

10. Порядок разрешения споров и ответственность сторон

10.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать

противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий -

разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не

достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

10.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с законодательством в

арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10.3. За просрочку поставки или недопоставку ____________

(наименование товара) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере

__% стоимости каждой партии, поставка которой просрочена, за каждый день

просрочки, но не более _____________, а в случае недопоставки - в размере

__% стоимости недопоставленных _____________ (наименование товара).

10.4. За поставку _________________ (наименование товара)

ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к качеству,

установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Покупателю

неустойку в размере __% стоимости той партии, в составе которой

обнаружены _________________ (наименование товара) ненадлежащего

качества.

10.5. В случае просрочки оплаты подлежащих поставке _______________

(наименование товара) Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в

размере __% стоимости не оплаченной в срок партии за каждый день

просрочки, но не более _____.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

Поставщик: _________________________________________________________

Покупатель: ________________________________________________________

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

находится один экземпляр настоящего договора.

Подписи сторон:

Поставщик ___________________________________ М.П.

Покупатель __________________________________ М.П.

Посмотреть документ в галерее:

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________

____________«_________», в лице __, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и

________________________________________________________________________________

(организационно правовая форма и наименование контрагента)

в лице _____________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя контрагента)

действующего на основании _______________________________________________________________,

(наименование правоустанавливающего документа - Свидетельство, устав, приказ, доверенность)

именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ____________________________ (далее Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена Товара оговариваются в товарных накладных, подписываемых надлежащими представителями каждой из Сторон при приеме-передаче Товара.

1.3. Поставляемый Товар по своему качеству соответствует государственным стандартам, техническим условиям в области его производства и оборота.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Товар поставляется со склада Поставщика путем выборки и последующего самомывоза Покупателем.

2.2. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется уполномоченным лицом Покупателя в момент передачи Товара Покупателю.

2.3. При наличии у Покупателя претензий/замечаний количеству, ассортименту Товара, а также иным условиям Договора, последний должен заявить о них немедленно (в момент передачи) и сделать соответствующую отметку на обоих экземплярах накладной.

2.4. Обязательства Поставщика по поставке и передаче Товара (также необходимых документов на Товар) считаются выполненными с момента фактической передачи Товара и подписания надлежащим представителем Покупателя накладной.

2.5. Подписание представителем Покупателя накладной является подтверждением надлежащего выполнением Поставщиком его обязательств по поставке и передаче Товара, отвечающего всем условиям Договора.

2.6. В случае обнаружения Покупателем скрытых дефектов (недостатков) Товара, которые не могли быть обнаружены в момент приема-передачи Товара, Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию с указанием конкретных недостатков. Если Покупателем будет доказано, что указанные недостатки возникли до передачи Товара, Поставщик по своему выбору: осуществляет замену некачественного Товара аналогичный и/или забирает некачественный Товар и возвращает Покупателю уплаченные за него деньги. Указанные претензии могут быть представлены в адрес Поставщика в течение ____ календарных дней с момента отгрузки товара.

2.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара и подписания накладной надлежащими представителями Сторон.

2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения, а также все иные риски в отношении Товара переходят к Покупателю с момента выполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и передаче Товара.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Передать Покупателю Товар, отвечающий всем условиям Договора, сертификату завода изготовителя, государственным стандартам и техническим условиям в области его производства и оборота.

3.1.2. Подписать накладную при передаче Товара.

3.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю документацию, обычно предоставляемую вместе с Товаром.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Принять Товар согласно условиям Договора.

3.2.2. Проверить качество, количество и ассортимент Товара в момент поставки (при передаче Товара). Немедленно сообщить Поставщику обо всех замеченных при приемке Товара недостатках. В случае обнаружения недостатков, на обоих экземплярах накладной делается соответствующая пометка.

3.2.3. Представить Поставщику надлежащим образом удостоверенную доверенность на своего представителя, который осуществляет приемку товара и расписывается в товарных накладных.

3.2.4. Подписать накладную при передаче Товара.

3.2.5. Оплачивать поставку партии Товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.6. Обеспечить своими силами и за свой погрузку Товара (в случае если товар является крупногабаритным). В срок не превышающий - _______ часов (в рабочее время).

4. РАСЧЕТЫ СТОРОН

4.1. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо путем внесения денежных средств в кассу Поставщика, либо иным, согласованным Сторонами способом, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

4.2. Оплата Покупателем каждой партии Товара производиться в течение __ (____) календарных дней с момента передачи партии Товара и подписания накладной, включая день передачи Товара и подписания накладной, если иное не предусмотрено отдельным Дополнительным соглашением Сторон.

4.3. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет, подтверждением, чего служит соответствующая выписка из банка, либо день поступления денежных средств в кассу Поставщика, если дополнительным соглашением Сторон не предусмотрен иной способ оплаты.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует _____________года, а в части взаиморасчетов - до полного их завершения.

5.2. В случае если не одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть настоящий Договор до указанной выше даты, настоящий договор будет считаться пролонгированным по 31 декабря последующего года.

5.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения другой Стороной принятых обязательств по Договору, что повлечет расторжение настоящего Договора.

5.4. Сторона, решившая в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по причине, изложенной в настоящем пункте, должна в письменной форме уведомить об этом другую Сторону не менее чем за ___ дней до расторжения Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, предусмотренного условиями настоящего Договора, он уплачивает Поставщику неустойку в размере ________ от стоимости неоплаченной части Товара за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения его обязательств по оплате переданного Товара.

6.3. Стороны пришли к обоюдному согласию, что штрафные санкции могут быть начислены и представлены к взысканию лишь в том случае, если будет соблюден претензионный порядок.

6.4. Все возможные споры между Сторонами разрешаются путем проведения переговоров или обмена претензиями. Сторона, получившая претензию, обязана письменно ответить на нее в течение _ календарных дней с момента получения.

6.5. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны временно освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не могла оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности. А именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, забастовка своих работников, запретительные действия и распоряжения Правительства РФ или других государственных органов. Данный список обстоятельств непреодолимой силы является исчерпывающим и может быть пересмотрен только дополнительным письменным соглашением Сторон. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, не имеющая возможности надлежащим образом исполнить свои обязательства по Договору, обязана в течение ____ дней известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. При наступлении указанных обстоятельств срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны вправе согласовать альтернативные способы исполнения Договора.

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Стороны пришли к соглашению, что с момента вступления в силу и до окончания действия Договора все торговые сделки, совершаемые между ними, производятся исключительно в рамках Договора и регулируются положениями Договора, если в них прямо и четко не указано иное.

8.2. Все изменения, дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащими представителями каждой из Сторон и скреплены печатями.

8.3. Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

8.4. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства России.

8.5. В случае изменения адреса или иных реквизитов любой из Сторон, последняя обязана в течение____ банковских дней уведомить об этом всех заинтересованных лиц.

8.6. В случае если отдельные положения Договора будут признаны не соответствующими закону, это не влечет недействительности всего Договора. В этом случае к ситуациям, урегулированным недействительными положениям Договора, будут применятся нормы действующего законодательства РФ.

8.7. Все заголовки параграфов написаны исключительно для удобства работы с Договором и не могут приниматься во внимание при толковании его отдельных положений.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОСТАВЩИК»:	«ПОКУПАТЕЛЬ»:
Наименование компании/ИП ___________________ Свидетельство о гос. регистрации №____________, выданное «___» _______________ года. ИНН__________________КПП___________________, Адрес: ____________________________________________, ____________________________________________. Банковские реквизиты: В_______________________________________, БИК __________________. Подпись уполномоченного лица ________________ (подпись) м.п. ______________________________	Наименование компании/ИП ______________________ Свидетельство о гос. регистрации №____________, выданное «___» ____________ _________ года. ИНН__________________КПП______________________, Адрес: _______________________________________________, _______________________________________________. Банковские реквизиты: р/с№ __________________________________. В______________________________________________, к/с №_______________________________, БИК __________________. Подпись уполномоченного лица ___________________ (подпись) м.п. ______________________________