Статьей 523 гражданского кодекса российской федерации. Односторонний отказ от исполнения договора поставки

1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).

2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.

4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

Комментарий к статье 523 Гражданского Кодекса РФ

1. Согласно ст. 450 ГК договор может быть изменен или расторгнут: а) по соглашению сторон; б) при недостижении соглашения по решению суда (только при существенном нарушении договора другой стороной); в) в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом. Кроме того, ст. 310 ГК допускает односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или одностороннее изменение условий такого обязательства также в случаях, предусмотренных договором.

В п. п. 2 и 3 комментируемой статьи названы нарушения условий договора, которые признаются существенными. Эти существенные нарушения договора поставки одной из сторон допускают односторонний отказ другой стороны от исполнения договора или одностороннее изменение его условий.

Кроме того, рядом статей ГК каждой из сторон при нарушении договора поставки другой стороной также предоставлено право отказаться (полностью или частично) от исполнения договора. Так, покупатель вправе отказаться от исполнения договора в случае передачи товара в меньшем, чем обусловлено договором, количестве (ст. 466), с нарушением ассортимента (ст. 468), с существенным нарушением требований к качеству (ст. 475) и к комплектности (ст. 480), при просрочке поставки (ст. 511).

Поставщик может отказаться от исполнения договора в случае несообщения покупателем ассортимента подлежащих поставке товаров (ст. 467), при необоснованном отказе покупателя от принятия товара (ст. 484) или его оплаты (ст. 486), при непредставлении покупателем отгрузочной разнарядки (ст. 509), при невыборке товаров покупателем в установленный срок (ст. 515).

В большинстве из перечисленных случаев применительно к договору поставки предусмотрено право покупателя или поставщика односторонне отказаться от исполнения договора в отношении той части товаров (той партии товаров), при поставке которой допущено нарушение договора.

2. Согласно п. п. 2 и 3 статьи для признания нарушения существенным и дающим право на односторонний отказ необходимо, чтобы оно было неоднократным, а когда поставлены товары ненадлежащего качества - при условии, что недостатки не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок. Названное в комментируемой статье существенное нарушение договора одной из сторон дает второй стороне право отказаться от исполнения договора полностью. Однако сторона, права которой нарушены, может выбрать любой из предусмотренных вариантов поведения, в т.ч. отказаться от исполнения договора полностью либо частично. Полный отказ признается расторжением договора, а частичный - изменением договора.

Под неоднократностью судебно-арбитражная практика понимает нарушение, допущенное не менее двух раз.

3. Сторона, заявившая об одностороннем отказе в связи с существенными нарушениями условий договора со стороны контрагента, вправе согласно п. 5 ст. 453 ГК предъявить ему требования о возмещении убытков, причиненных расторжением или изменением договора (п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ N 18).

4. При наличии в ГК ряда норм, предоставляющих каждой из сторон право - вследствие того или иного нарушения договора - односторонне отказаться от его исполнения, можно полагать, что перечень существенных нарушений, упомянутых в комментируемой статье и предоставляющих право на односторонний отказ, не является исчерпывающим.

5. Согласно п. 4 статьи при одностороннем частичном или полном отказе стороны от исполнения договора последний признается соответственно измененным или расторгнутым. Сам термин "односторонний отказ" означает, что достаточно уведомления второй стороны об отказе. Это одностороння сделка. Согласия второй стороны на изменение или расторжение договора не требуется, т.к. отказ одной из сторон вызван нарушением второй стороной договорных условий. Не требуется в этих случаях и обращения в суд.

Сторона же, оспаривающая правомерность одностороннего отказа (одностороннего изменения или расторжения договора), не лишена права обратиться в суд с иском о признании договора действующим.

В соответствии с п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ N 18 суд, рассматривая спор, вытекающий из договора поставки, должен оценить правомерность доводов стороны, ссылающейся на то, что договор изменен или расторгнут в связи с односторонним отказом.

6. Действие одной из сторон, предоставляющее другой стороне право на односторонний отказ, автоматически изменения или расторжения договора не вызывает. Эта сторона о своем отказе от исполнения договора полностью или частично должна уведомить вторую сторону. Уведомление сообщается в письменной форме и подписывается лицом, уполномоченным на заключение, изменение или расторжение договора. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения другой стороной уведомления об отказе, если иной срок в нем не указан.

К отношениям сторон, когда одной из них предоставлено право на односторонний отказ от исполнения договора полностью или частично, порядок изменения или расторжения договора, предусмотренный ст. 452 ГК, неприменим.

7. Согласно ст. 450 ГК в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично договор считается соответственно расторгнутым или измененным. Прекращение в связи с односторонним отказом обязательства ст. 12 ГК рассматривает как один из способов защиты гражданских прав. Поскольку защита прав одной из сторон договора осуществляется односторонне без участия суда, такой способ защиты можно отнести к оперативным мерам воздействия на другую сторону - нарушителя договора.

2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

неоднократной невыборки товаров.

Комментарии к ст. 523 ГК РФ

1. В п. п. 2 и 3 комментируемой статьи названы нарушения условий договора поставки поставщиком или покупателем, которые признаются существенными. В силу п. 2 ст. 450 при существенных нарушениях договора одной из сторон допускается односторонний отказ другой стороны от исполнения договора или одностороннее изменение его условий, в отступление от общего правила об изменении или расторжении договора соглашением сторон, а при недостижении соглашения - по решению суда.

Рядом статей ГК каждой из сторон при нарушении договора другой стороной предоставлено право отказаться полностью или частично от исполнения договора. Так, покупатель вправе отказаться от исполнения договора в случае передачи товара в меньшем, чем обусловлено договором, количестве (ст. 466), с нарушением ассортимента (ст. 468), с существенным нарушением требования к качеству (ст. 475) и к комплектности (ст. 480), при просрочке поставки (ст. 511).

В большинстве из перечисленных случаев применительно к договору поставки предусмотрено право покупателя или поставщика отказаться от исполнения договора в отношении той части товаров (той партии товаров), при поставке которой допущено нарушение. Такой частичный отказ от исполнения договора означает его изменение (см. коммент. к ст. 458).

Согласно п. п. 2 и 3 статьи для признания нарушения существенным необходимо, чтобы нарушение было неоднократным, а при поставке товаров ненадлежащего качества - при условии, что недостатки не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок. Существенное нарушение договора одной из сторон дает второй стороне право отказаться полностью от исполнения договора. Такой отказ признается расторжением договора (см. ст. 450).

Под неоднократностью нарушения судебно-арбитражная практика понимает нарушение, допущенное одной из сторон не менее двух раз.

При наличии в ГК ряда норм, предоставляющих каждой из сторон право вследствие того или иного нарушения договора отказаться от его исполнения (полностью или частично), можно полагать, что перечень нарушений, упомянутых в комментируемой статье и предоставляющих право на односторонний отказ, не является исчерпывающим.

2. Согласно п. 4 при одностороннем частичном или полном отказе стороны от исполнения договора, последний признается соответственно измененным или расторгнутым. Сам термин "односторонний отказ" означает, что достаточно уведомления второй стороны об отказе от исполнения договора полностью или частично. Согласие второй стороны на изменение или расторжение договора не требуется, т.к. отказ одной из сторон вызван нарушением второй стороной договорных условий. Не требуется в этих случаях и обращения в суд.

3. Нарушение договора одной из сторон, предоставляющее другой стороне право на односторонний отказ, автоматически изменения договора или его расторжения не вызывает. Эта сторона о своем отказе от исполнения договора полностью или частично должна уведомить вторую сторону. Уведомление сообщается в письменной форме и подписывается лицом, уполномоченным на заключение, изменение или расторжение договора. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения другой стороной уведомления об отказе, если иной срок в нем не указан.

К отношениям сторон, когда одной из них предоставлено право на односторонний отказ от исполнения договора полностью и частично, порядок изменения или расторжения договора, предусмотренный ст. 452 ГК, неприменим.

Новая редакция Ст. 523 ГК РФ

2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

неоднократной невыборки товаров.

Комментарий к Ст. 523 ГК РФ

Судебная практика.

При рассмотрении дел, связанных с нарушением поставщиком условия договора об ассортименте товаров, покупателем могут быть предъявлены требования, предусмотренные п. 2 ст. 468 ГК. В частности, покупатель вправе отказаться как от товаров, не соответствующих условию об ассортименте, так и от всех переданных одновременно товаров. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения договора. Покупатель в этом случае вправе требовать неустойку за недопоставку всей партии товара (Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18).

Другой комментарий к Ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. В изъятие из общего правила, запрещающего односторонний отказ или изменение договора, в комментируемой статье такая возможность предоставляется при определенных условиях. В частности, в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. В п. 1 комментируемой статьи делается отсылка к п. 2 ст. 450 (см. комментарий к ней), который определяет понятие существенного нарушения договора.

2. В п. 2 комментируемой статьи дается определение того, какие нарушения условий договора являются существенными для поставщика. Под неоднократностью в судебной практике понимается нарушение, допущенное одной из сторон не менее двух раз.

3. В п. 3 комментируемой статьи дается определение того, какие нарушения условий договора являются существенными для покупателя. Под неоднократностью в судебной практике понимается нарушение, допущенное одной из сторон не менее двух раз.

4. В п. 4 комментируемой статьи определен формальный момент, с которого договор поставки считается измененным или расторгнутым. Любая из указанных в комментируемой статье сторон должна уведомить другую сторону об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично. Хотя в комментируемом пункте об этом прямо не говорится, представляется, что такое уведомление должно быть направлено в письменной форме и подписано лицом, уполномоченным на изменение или расторжение договоров. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления.

Энциклопедия судебной практики. Купля-продажа. Поставка товаров. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (Ст. 523 ГК)
1. Общие вопросы применения ст. 523 ГК РФ

1.1. Перечень случаев существенного нарушения договора поставки, приведенный в п.п. 2 и 3 ст. 523 ГК РФ, не является исчерпывающим
1.2. Перечень случаев существенного нарушения договора поставки, приведенный в ст. 523 ГК РФ, является исчерпывающим
1.3. Нормы ст. 523 ГК РФ регулируют только отношения, возникшие из договора поставки
1.4. Односторонний отказ от исполнения договора по ст. 532 ГК РФ влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его сторон или по решению суда
1.5. Ст. 523 ГК РФ применяется при расторжении договоров поставки для государственных и муниципальных нужд
1.6. Нормы ст. 523 ГК РФ распространяются только на случаи, когда в договоре согласовано несколько периодов поставки товаров
1.7. Уведомление об отказе от договора поставки на основании ст. 523 ГК РФ не может расцениваться в качестве предложения одной стороны расторгнуть договор в добровольном порядке
1.8. Для реализации права на односторонний отказ от исполнения договора поставки в порядке ст. 523 ГК РФ обращения в суд не требуется
1.9. При разрешении иска об отказе от исполнения договора поставки в порядке ст. 523 ГК РФ суд должен оценивать доводы сторон о законности такого отказа
1.10. Если договор поставки не предусматривает особого порядка его изменения или расторжения, поставщик вправе на основании п. 3 ст. 523 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае его существенного нарушения покупателем
1.11. Для решения вопроса о расторжении договора поставки товаров по п. 2 ст. 523 ГК РФ причины несвоевременной поставки и поведение покупателя сами по себе значения не имеют

2. Существенность нарушения договора как условие одностороннего отказа от его исполнения

2.1. Соответствующая сторона вправе требовать возмещения убытков, вызванных изменением или расторжением договора, если только допущенное контрагентом нарушение является существенным
2.2. Непредоставление надлежащих экземпляров товара для повторной проверки в установленный срок или повторное представление поставщиком экземпляров товаров ненадлежащего качества и/или не соответствующих условиям контракта не относится к существенным нарушениям по ст. 523 ГК РФ
2.3. Отказ от передачи технической документации не относится к существенным нарушениям договора по ст. 523 ГК РФ
2.4. Предложение поставщика срочно произвести выборку товара без заявки покупателя не считается существенным нарушением договора, дающим право на его одностороннее расторжение

3. Права сторон при одностороннем отказе от договора поставки

3.1. Поставщик не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, касающиеся обязательств покупателя
3.2. Сторона, заявившая об одностороннем отказе в связи с существенным нарушением условий договора со стороны контрагента, вправе предъявить ему требования о возмещении убытков, причиненных расторжением или изменением договора
3.3. Покупатель вправе частично отказаться от исполнения договора поставки как путем отказа от поставки части товаров, так и путем отказа от поставки партий товаров
3.4. При расторжении договора на основании ст. 523 ГК РФ покупатель вправе истребовать в качестве неосновательного обогащения денежные средства, полученные поставщиком до расторжения договора

Энциклопедия судебной практики
Купля-продажа. Поставка товаров. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
(Ст. 523 ГК)

1. Общие вопросы применения ст. 523 ГК РФ

1.1. Перечень случаев существенного нарушения договора поставки, приведенный в п.п. 2 и 3 ст. 523 ГК РФ, не является исчерпывающим

В статье 523 Гражданского кодекса Российской Федерации четко определено, что односторонний отказ от исполнения договора поставки допускается только в случае существенного нарушения договора одной из сторон. Пункт 3 данной статьи устанавливает исчерпывающий перечень случаев, когда нарушение договора покупателем предполагается существенным и, соответственно, у поставщика возникает право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. Наличие у поставщика прямых договоров с грузополучателями покупателя не отнесено законом к существенным нарушениям договора поставки и в силу этого не может являться основанием для одностороннего отказа от исполнения договора.

Суд первой инстанции установил, что довод ООО о том, что спорный договор и дополнительное соглашение к нему расторгнуты в порядке, предусмотренном ст. 523 ГК РФ не может быть признан правомерным, поскольку, как установил суд первой инстанции, спорный договор является смешанным договором и не может быть расторгнут согласно ст. 523 ГК РФ, так как ст. 523 ГК РФ регулирует отношения, возникшие из договора поставки, и не может быть распространена на отношения, возникшие из условий спорного договора об оказании услуг, о хранении и совместной реализации товаров.

1.4. Односторонний отказ от исполнения договора по ст. 532 ГК РФ влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его сторон или по решению суда

В силу отсутствия специального регулирования вопросов расторжения договоров поставки для государственных и муниципальных нужд, Департамент обоснованно руководствовался общими нормами гражданского законодательства - , , Гражданского кодекса Российской Федерации (с учетом права на односторонний отказ от договора, закрепленного пунктом 11.3 контракта).

Заявитель жалобы неправомерно ссылается на Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующую право покупателя отказаться от исполнения договора поставки при неоднократном нарушении сроков поставки товаров, поскольку данная норма рассчитана на случаи, когда в договоре согласовано несколько периодов поставки и покупатель может отказаться от всех поставок при неоднократном нарушении сроков поставки.

1.7. Уведомление об отказе от договора поставки на основании ст. 523 ГК РФ не может расцениваться в качестве предложения одной стороны расторгнуть договор в добровольном порядке

Уведомление об отказе от договора поставки, основанное на правилах статьи 523 ГК РФ, является средством реализации права на односторонний отказ, предусмотренный законом, и не может расцениваться в качестве предложения одной стороны на прекращение договора в добровольном порядке.

1.8. Для реализации права на односторонний отказ от исполнения договора поставки в порядке ст. 523 ГК РФ обращения в суд не требуется

Довод истца о том, что из буквального толкования положений Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих возможность одностороннего расторжения договора поставки по инициативе покупателя, следует, что договор поставки может быть расторгнут по требованию покупателя только по решению суда, основан на неправильном толковании данных положений, в том числе статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.9. При разрешении иска об отказе от исполнения договора поставки в порядке ст. 523 ГК РФ суд должен оценивать доводы сторон о законности такого отказа

При рассмотрении спора, вытекающего из договора поставки, по которому был заявлен отказ от исполнения обязательства, суду во всех случаях следует оценивать доводы сторон о законности такого отказа, если он имеет отношение к исковым требованиям.

При рассмотрении спора, вытекающего из договора поставки, по которому был заявлен отказ от исполнения обязательства, суду следует оценивать доводы сторон о законности такого отказа, если он имеет отношение к исковым требованиям.

Поскольку договор поставки не имеет ссылок на особый порядок его изменения или расторжения, в силу п. 3 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается односторонний отказ от исполнения этого договора в случае его существенного нарушения покупателем.

1.11. Для решения вопроса о расторжении договора поставки товаров по п. 2 ст. 523 ГК РФ причины несвоевременной поставки и поведение покупателя сами по себе значения не имеют

Заявитель кассационной жалобы, ссылаясь на то, что судами не установлены причины несвоевременной поставки, а также поведение истца, не привел доводов в обоснование необходимости установления указанных обстоятельств, их значение для дела, а также не представил соответствующих доказательств, подтверждающих названные обстоятельства. Исходя из п. 2 ст. 450 , п. 2 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации причины несвоевременной поставки, а также поведение покупателя сами по себе не имеют значения для решения вопроса о расторжении муниципального контракта на поставку товаров в связи с существенным нарушением его условий.

2. Существенность нарушения договора как условие одностороннего отказа от его исполнения

2.1. Соответствующая сторона вправе требовать возмещения убытков, вызванных изменением или расторжением договора, если только допущенное контрагентом нарушение является существенным

Когда по условиям договора передача товара осуществляется отдельными партиями, отказ от его исполнения по основаниям, предусмотренным и Кодекса, влечет расторжение обязательства в целом, если иное не было заявлено в самом отказе.

При этом соответствующая сторона вправе требовать возмещения убытков, вызванных изменением или расторжением договора, только если допущенное контрагентом нарушение является существенным (пункт 2 статьи 450 , пункты 2 и 3 статьи 523 Кодекса).

2.2. Непредоставление надлежащих экземпляров товара для повторной проверки в установленный срок или повторное представление поставщиком экземпляров товаров ненадлежащего качества и/или не соответствующих условиям контракта не относится к существенным нарушениям по ст. 523 ГК РФ

Непредоставление надлежащих экземпляров товара для повторной проверки в установленный срок, или повторное представление поставщиком экземпляров товаров ненадлежащего качества и/или не соответствующих условиям контракта, не может быть расценено в силу 2.4. Предложение поставщика срочно произвести выборку товара без заявки покупателя не считается существенным нарушением договора, дающим право на его одностороннее расторжение

Частичный односторонний отказ от исполнения договора поставки возможен как путем отказа от поставки части товаров, так и путем отказа от поставки партий товаров (поскольку ГК РФ не установлено иное).

3.4. При расторжении договора на основании ст. 523 ГК РФ покупатель вправе истребовать в качестве неосновательного обогащения денежные средства, полученные поставщиком до расторжения договора

Суды учитывали, что договор расторгнут ответчиком в одностороннем порядке в соответствии со статьей 523 ГК РФ, и обоснованно указали, что пункт 4 статьи 453 и статья 523 ГК РФ, подлежащие применению к спорному договору, не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные ответчиком до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение ответчиком не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место неосновательная выгода.

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.